2025建筑工程承包施工合同范本下载

2025建筑工程承包施工合同范本下载合同编号：签订地点：发包方（甲方）：地址：法定代表人：联系方式：承包方（乙方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建筑工程承包施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5计划开工日期：1.6计划竣工日期：1.7工程质量要求：第二条合同价款与支付方式2.1合同总金额为：人民币元（大写：），以下简称“合同价款”。2.2合同价款的支付方式：2.3工程进度款的支付节点：2.4甲方应按约定时间支付工程款，逾期支付的，乙方有权要求赔偿造成的损失，并按每日‰的标准收取违约金。第三条工程质量与验收3.1工程质量必须符合国家及地方相关质量标准，并经甲方、乙方及监理方（如有）共同验收合格。3.2施工过程中，乙方应严格遵守施工规范，接受甲方及监理方的监督和检查。3.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、隐蔽工程记录、验收报告等。3.4甲方应按约定时间组织验收，逾期验收的，视为验收合格。第四条工期与进度4.1乙方应按照合同约定的开工日期和竣工日期完成施工任务，确保工程按时交付使用。4.2因甲方原因导致的停工、窝工，甲方应承担相应损失，并顺延工期。4.3因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任，按每日‰的标准向甲方支付违约金。第五条材料与设备5.1工程所需材料及设备由乙方负责采购，但必须符合国家及地方相关质量标准，并提供合格证明。5.2甲方有权对乙方采购的材料及设备进行检验，如发现不符合要求，甲方有权要求乙方更换，相关费用由乙方承担。5.3材料及设备的进场时间由乙方自行安排，甲方不承担因乙方未能按时进场导致的工期延误责任。第六条安全施工与责任6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，做好施工现场的安全管理工作，确保施工期间无安全事故。6.2因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿造成的损失。6.3甲方应为乙方提供必要的施工条件，但不对乙方的施工安全承担直接责任。第七条变更与签证7.1施工过程中，如需对原设计或施工方案进行变更，应由甲方书面通知乙方，并签订补充协议。7.2因变更产生的额外费用由双方协商确定，工期相应调整。7.3变更签证应在施工过程中及时办理，否则视为双方已确认变更内容。第八条保修与维护8.1工程竣工验收合格后，乙方负责提供工程保修服务，保修期为年，具体范围详见附件。8.2在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后日内修复完毕，费用由乙方承担。8.3因甲方使用不当或不可抗力原因导致的质量问题，乙方不承担保修责任。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有裁定。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：