建设工程意向合同协议

建设工程意向合同协议甲方（发包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[建设工程项目名称]的建设工程，乙方具备相应的建设工程承包资质和能力，双方经友好协商，就该建设工程达成意向合同协议如下：一、建设工程项目概况1.项目名称：[建设工程项目名称]2.项目地点：[详细项目地点]3.项目规模及内容：总建筑面积为[X]平方米，其中地上建筑面积[X]平方米，地下建筑面积[X]平方米。建设内容包括但不限于[详细列举各单项工程，如主体建筑工程、装修工程、安装工程等]。具体工程内容以经甲方确认的施工图纸及相关设计文件为准。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对工程建设过程进行监督检查，提出意见和建议。按照本意向合同协议及后续正式合同的约定，对工程质量、进度、安全等方面进行考核和验收。在乙方存在违约行为时，有权依据本意向合同协议及相关法律法规要求乙方承担违约责任。2.义务：负责办理建设工程所需的各类审批手续，确保工程建设合法合规进行。向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款项。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照本意向合同协议及后续正式合同的约定提供相关资料和条件。在符合法律法规和合同约定的前提下，自主组织施工，合理安排施工进度和资源配置。按照合同约定获取工程款项。2.义务：具备与本建设工程项目相适应的建设工程承包资质，并向甲方提供相关资质证明文件。按照经甲方确认的施工图纸及相关设计文件、国家现行的施工及验收规范、质量检验评定标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。制定详细的施工组织设计和施工进度计划，并报甲方备案。严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工交付。建立健全施工现场的质量、安全、环保等管理制度，加强对施工人员的管理和培训，确保施工现场的安全和文明施工。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工噪声、粉尘、废水等污染，减少对周边环境的影响。在工程竣工后，按照相关规定和合同约定提交竣工资料，并配合甲方进行竣工验收。在工程质量保修期内，按照合同约定承担保修责任，对出现的质量问题及时进行维修。三、工程款项支付1.支付方式：双方同意在后续正式合同中明确具体的工程款项支付方式，包括预付款、进度款、结算款等的支付比例、时间节点及支付条件等。2.支付时间：预付款应在正式合同签订后[X]个工作日内支付；进度款应根据乙方每月完成的工程量经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付；结算款应在工程竣工验收合格且乙方提交完整的结算资料后[X]个工作日内支付。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本意向合同协议及后续正式合同的约定向乙方支付工程款项，每逾期一日，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。若因甲方原因导致工程延误或无法正常施工，甲方应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于乙方的窝工损失、机械设备租赁费用增加等。若甲方提供的资料或条件不符合合同约定，导致乙方无法正常施工或造成工程质量问题，甲方应承担相应的责任，并负责采取措施解决问题或赔偿乙方的损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本意向合同协议及后续正式合同的约定履行义务，每逾期一日，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担因此给甲方造成的损失。如因乙方原因导致工程质量问题给第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照施工进度计划组织施工，导致工程延误，乙方应承担因此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方的工期延误损失、向第三方承担的违约责任等。五、争议解决本意向合同协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本意向合同协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至[具体截止日期]。在有效期内，双方应积极推进正式合同的签订工作。2.本意向合同协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本意向合同协议未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本意向合同协议的附件，与本意向合同协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人