




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程班组合同协议甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):姓名:____________________身份证号码:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方拟进行[具体建设工程项目名称]的建设工程施工,经与乙方友好协商,甲方决定将该建设工程中的部分工作内容交由乙方作为班组进行承包施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就乙方承包甲方建设工程班组工作事宜达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.工程名称:[具体建设工程项目名称]2.工程地点:[详细工程地点]3.工程内容及范围:乙方负责承包甲方建设工程中的[具体工作内容描述,如主体结构施工中的混凝土浇筑、钢筋绑扎等详细分项工作]。具体工作范围以甲方提供的施工图纸、设计变更及书面指令为准。乙方应按照甲方的要求和施工规范,完成承包范围内的所有工作,包括但不限于材料的采购、运输、堆放,施工设备的配备、操作,以及施工过程中的质量控制、安全管理、进度保障等工作。4.质量标准:乙方所承包的工程内容应符合国家现行的相关工程质量验收规范及标准,达到[具体质量验收等级,如合格或优良]标准。在施工过程中,乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查,对发现的质量问题应及时整改,直至达到质量标准要求。5.工期要求:本工程总工期为[具体工期天数]天,自[开工日期]起至[竣工日期]止。乙方应按照甲方制定的总进度计划及月、周进度计划组织施工,确保各节点工期按时完成。若因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金;若因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误,工期相应顺延,但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利:有权对乙方的施工质量、安全、进度等进行监督检查,提出整改意见和要求。有权根据工程实际情况调整施工计划和工作安排,但应提前通知乙方。对乙方不履行合同义务或违反法律法规、施工规范及甲方要求的行为,有权要求乙方改正,直至解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务:负责提供施工图纸、设计变更等相关技术资料,并向乙方进行技术交底。协调施工现场的周边关系,为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款。负责组织工程验收,对乙方完成的工程质量进行评定。(二)乙方权利义务1.权利:有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的技术资料和协助。在施工过程中,对甲方不合理的指令有权提出异议,并要求甲方给予合理的解释和答复。2.义务:组织具有相应资质和经验的施工人员进场施工,并确保施工人员具备必要的技能和安全意识。按照合同约定的质量标准、工期要求和施工规范进行施工,确保工程质量和进度。负责施工过程中的安全管理工作,制定安全管理制度和应急预案,确保施工安全。如发生安全事故,乙方应承担全部责任,并负责赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。负责承包范围内的材料采购、运输、堆放等工作,但材料的质量应符合国家现行标准及甲方要求。遵守国家法律法规、施工规范及甲方的各项管理制度,接受甲方及监理单位的监督检查。定期向甲方报送施工进度、质量、安全等情况报告,及时反馈施工过程中出现的问题和困难,并积极配合甲方解决。在工程竣工后,负责清理施工现场,做到工完场清。三、工程款支付1.工程款计价方式:本工程采用[具体计价方式,如固定单价、固定总价等]计价。单价包含完成该分项工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、税金等全部费用。2.工程款支付节点及比例:工程开工后,甲方在收到乙方提交的当月已完工程量报表及付款申请后[X]个工作日内,审核确认后支付当月已完工程量价款的[X%]作为工程进度款。当工程进度达到[具体进度节点,如基础完工、主体结构完工等]后,甲方在收到乙方提交的该节点已完工程量报表及付款申请后[X]个工作日内,审核确认后支付至已完工程量价款的[X%]。工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后[X]个工作日内完成审核,审核完毕后支付至工程结算总价的[X%]。剩余工程结算总价的[X%]作为质量保证金,在工程竣工验收合格满[具体质保期时长,如一年]后,如无质量问题,甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。3.工程款支付方式:甲方将工程款支付至乙方指定的银行账户:开户银行:____________________账户名称:____________________账号:____________________四、违约责任1.甲方违约责任:若甲方未按照合同约定及时支付工程款,每逾期一天,应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。若因甲方原因导致乙方无法正常施工,造成乙方停工、窝工等损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任:若乙方未按照合同约定的质量标准施工,导致工程质量不合格的,乙方应负责无偿返工直至达到质量标准要求,并承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方拒绝返工或返工后仍不符合质量标准的,甲方有权解除合同,并要求乙方按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定的工期要求完成施工任务,每延误一天,应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的,甲方有权解除合同,并要求乙方按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金,乙方还应承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方擅自将承包的工程转包或分包给第三方,甲方有权解除合同,并要求乙方按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金,乙方还应承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方违反国家法律法规、施工规范及甲方的各项管理制度,甲方有权要求乙方改正,乙方拒不改正的,甲方有权解除合同,并要求乙方按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金,乙方还应承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方施工过程中发生安全事故,导致甲方或第三方人身伤亡或财产损失的,乙方应承担全部赔偿责任,并按照事故造成的损失金额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致甲方被相关部门处罚的,乙方应承担全部罚款金额,并赔偿甲方因此遭受的其他损失。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同一式[X]份,甲乙双方各执[X]份,具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 文明公约管理办法
- 权证销毁管理办法
- 拨备计提管理办法
- 2024年四川省长宁县卫生高级职称(卫生管理)考试题含答案
- 建设财务管理办法
- 执业资质管理办法
- 护理礼仪管理办法
- 异常申请管理办法
- 2024年四川省郫县急诊医学(副高)考试题含答案
- 往来账目管理办法
- 车抵工资协议书
- 食品加工小作坊安全与质量管理培训课件
- 完整临时用电专项施工方案
- 洗涤厂安全知识培训
- 新建长庆桥至西峰工业园铁路专用线 项目实施方案
- 电力增容协议合同
- 《胸痛中心质控指标及考核标准》(第三版修订版)
- 2025年保安证考试模拟测试及答案
- 2025年应急管理普法知识竞赛题库(新版)
- 浙江省杭州市2024-2025学年高三上学期期末学业水平测试语文试题(含答案)
- 《海上风电设备运输规范》
评论
0/150
提交评论