某光伏施工劳务承包合同号区支架及组件安装

第第页施工劳务联营协议甲方（发包人）：（以下简称甲方）乙方（承包人）：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将********光伏项目光伏区EPC总承包项目支架及组件安装专业分包项目部分支架及组件安装工程的施工劳务承包给乙方，经双方协商同意签订本协议。一、工程概况1.工程名称：****光伏项目光伏区EPC总承包项目支架及组件安装专业分包；2.工程地点：************；3.承包形式：施工劳务承包；4.承包范围：1号光伏区支架及组件安装（包含立柱与桩基打对穿孔和拉丝焊接）；5.工程期限：工期保证在日历天完工70%；6.工期满足甲方的要求；7.质量等级：合格。二、承包单价及承包范围:东***村（1号光伏区）支架及组件安装于月日前完成个阵列（号子阵），按元/组，若未能按时完成，元/组。内容为：甲方负责材料倒运；乙方负责二次倒运、支架安装和组件安装。三、乙方施工任务及责任1.乙方进场后自行解决生活问题，住宿场地及相关费用（例如生活费、电费、水费、柴费等）乙方自行负担。2.乙方保证施工人员、技术人员（必须持证上岗）及设备力量，施工过程中,服从甲方指挥,严格按设计、甲方施工方案、规范精心组织、精心施工,保质、保量、保安全、保进度。本协议签定后,乙方人员设备必须在甲方要求进场时的第二天进场,并作好一切前期施工准备。3.乙方在施工中必须按照甲方技术交底、设计图纸、施工规范、相关监管部门的要求进行施工。4.乙方负责本工作内施工生产所需的设备及用具（如电焊机、水管、砂轮机、小工具、劳保用品、电器设备等，所有设备必须符合要求）及施工所需的其他必要费用。5.乙方承包负责人为：，身份证号：，电话：，乙方承包负责人对乙方所有务工人员负责（如工作任务安排、工资标准确定及发放）。乙方所有作业人员必须在甲方资料员处实行实名登记，按甲方要求签订劳务合同。发生工资或承包价款纠纷时，甲方只能按与乙方签订的劳务承包合同为基础的结算余款直接支付实名登记过的作业人员本人，因余款不能满足作业人员全部工资时，作业人员不能找甲方主张不足部分的工资。6.乙方在施工中必须听从甲方的安排和指导。乙方停工（不可抗拒自然因素除外）需有合理理由，民工内部纠纷问题乙方自行解决，如中途无故停工2天或民工人员太少导致工作滞后，经过甲方书面通知后在2天内还是不能复工或进度正常的，将罚款延误工期费***0元/天（不超过3天）。经过罚款后还是不能正常施工超过2天以上，甲方再次书面通知不能复工或正常作业的，甲方有权辞退并可单方面解除合同，且结算只按完工工程款的60%予以支付。同时要求乙方在2天内清退所有机械设备，因此而影响甲方正常施工时将报请监督或司法部门解决。7.双方发生经济纠纷，如施工中新增工程项目价格有异议，以市场价双方协商处理为准、也可通过司法裁定，乙方不能以此为借口停工。四、甲方责任:1.保证施工外部环境，配合乙方做好对外协调工作。工程完工后，负责组织完工验收及相关资料编制，乙方配合。2.甲方负责提供设计图以及相关技术指导。3.甲方每月支付乙方生活费及消耗材料费（标准按每人30元/天，结算时从结算款中扣除，生活费支付条件为乙方进场必须满一周后，并且生活费和消耗材料费借支不能超过当前完工工程量的50%）。借支的生活费在每月支付工程款前一天归还项目部财务，否则不予拨付工资或工程承包款。4.甲方给乙方现场施工人员购买工伤保险(乙方必须提供有效身份证)及安全责任险，费用由甲方承担。5.在施工过程中甲方安全员、技术员应每天对作业现场安全隐患检查及技术质量交底，乙方必须服从甲方安全员、技术员的安排。6.不可抗拒的因素，甲方通知乙方放假（甲方不承担窝工费用）。7.甲方按合同规定时间发放不了劳动工资，乙方有权向业主单位直接申请支付劳动工资。五、付款方式（一）本工程以下列方式计算合同价款：（1）支架组件安装于***年月日前完成个阵列（号），固定单价（含税%）：元/组折扣比例：\%，若未按时完成，固定单价（含税%）：元/组折扣比例：\%。（2）增值税专用（普通/专用）发票。税点为%。（3）其他计价方式：无（二）在合同履行过程中，在未发生设计变更等工程量调整的情形，乙方不得以任何理由要求调整本合同单价。（三）付款方式：进度款按月结算，乙方每月报两次工量，应当于每月10日和25日将已完成的工程量清单及进度款申请单汇报给甲方，甲方于每月15日和30日向乙方按当期汇报工量对应款项批复总金额的80%向乙方支付当期工程进度款。工程全部完成后，剩余款部分待甲方验收合格后，甲方在30日内结清乙方施工项目工程款的***%。六、工程质量安全及工期:1.按设计要求(包括变更要求)和施工方案施工，保证工程质量及施工安全。2.乙方劳作人员在现场劳作时必须按照安全施工操作规程进行安全文明施工，必须佩戴安全帽、高处作业佩戴安全绳等个人防护措施，如甲方、监理、业主巡查人员发现乙方现场施工人员有未带安全帽等防护的，监理、业主巡查人员因此对甲方进行罚款的费用由乙方承担外，甲方另外按200元/人/次对乙方进行罚款。乙方负责施工作业面的机具设备必须满足施工规范要求，如因达不到规范要求，甲方有权要求乙方调换或增加所需的机械设备。3.乙方负责自身所有人员及机械操作人员保险和安全责任问题。4.施工技术措施:乙方必须服从甲方、监理、业主单位管理，甲方对乙方进行技术交底。施工过程中发现有不合格部位甲方要求进行整改的，乙方必须整改至合格，且发生的机械和人工费用由乙方负责。5.工期为：天。以合同约定的完工日历天为准（工期从乙方施工人员设备进场之日起至乙方施工人员完成所有工作之日止）。因不可抗拒因素（如自然灾害、设计变更、政策调整等）导致工期延误时工期相应顺延。七、安全生产与文明施工1.甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。2.乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。3.乙方所有特殊工种工人必须持《上岗证》或操作许可证上岗作业，不得安排无证人员从事非本专业工作。4.乙方应按国家和施工当地的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。乙方提供或使用的劳务人员均须为年龄在18～55岁的合法公民，并应及时与工人签订书面劳动合同。八、违约责任1.因甲方的原因（如材料供应不及时、工资没按合同拨付等）造成乙方的窝工或损失由甲方负责，甲方按照约定支付乙方误工费200元/人，之后工期顺延。2.乙方的施工质量、进度或人员管理、综合服务等达不到规范或本协议的规定，甲方可提出口头通知或整改通知书，乙方按通知限期纠正，如因乙方整改不及时，给甲方造成经济损失，甲方将以双倍价格进行处罚。3.因乙方在施工中不按设计图纸、施工规范、工程变更通知单及甲方要求等造成质量事故，其工料损失皆由乙方承担。4.在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。5.乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方及时调整，乙方无法调整时，甲方有权安排符合要求的人员进行施工，发生的所有费用均由乙方承担，由此造成的损失由乙方自负，工期不予顺延。6.乙方因违反业主安全规章制度，造成不良影响或人身伤亡事故，按业主规定进行处罚，结算时扣除。7.乙方因施工质量出现问题，造成不良影响，按业主规定进行处罚，结算时扣除。8.按照双方协商约定，光伏板合理损耗为千分之二，螺丝等小件合理损耗为百分之五。九、附则1.本协议一式4份，甲方3份乙方1份。2.本协议自双方代表签字之日起生效，至承包内容全部完成并结算完毕失效。3.双方履行合同中发生争议时，应双方协商解决，协商不成时，可依法向项目当地法院提起诉颂附件附件1：劳务工人工资代付协议、承诺函、安全施工协议书。附件2：营业执照、开户信息、法人身份证、完税证明。复印件加盖公章甲方（公章）单位名称：单位地址：法定或委托代表人：电话：开户银行：帐号：税号：日期：2024年月日乙方（公章）单位名称：单位地址：法定或委托代表人：电话：开户银行：帐号：税号：日期：2024年月日安全协议书鉴于发包方拟委托承包方承担******MW光伏项目光伏区EPC总承包项目支架及组件安装专业分包项目******村1号光伏场区支架及组件安装的工作（以下简称“项目”），且承包方同意接受该委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。为了规范项目安全管理,实现安全生产的可控、在控、能控，根据《国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、等法律、法规和行业管理规定的要求，经双方共同商定，就安全达成如下协议：一、发包方的职责：1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，总包方规程规范。制定企业安全生产规章制度（含安全文明施工奖惩规定）、操作规程和标准化作业指导书范本，按相关规定提供落实安全文明施工措施的费用。2.负责审查承包方施工资质、施工能力、安全许可证、特种作业人员上岗证的，不满足相关要求时不能签订施工合同。3.负责编制工程安全文明施工规划，委托总监理工程师督促承包方对施工人员进行入场安全教育，审核承包方安全考试成绩，不允许安全考试不合格的人员进入施工现场作业。4.委托总监理工程师审查承包方编制的项目管理实施规划、安全施工措施和标准化作业指导书，审查合格后才能开工。5.在工程开工前委托总监理工程师向承包方项目经理、主要工程技术人员和安监人员交待作业过程中的重大危险源（点）以及控制方法。交底人与被交底人双方签字确认。6.定期或不定期组织安全检查和召开安全工作例会，及时传达上级有关安全工作的文件及通报等，了解承包方的安全生产情况，督促承包方整改存在的安全生产隐患。7.参与或组织事故应急救援。8.根据有关规定（含发包单位企业管理制度）对承包方在施工过程中的违章违纪行为和生产事故进行处罚，清退在施工资质和安全许可证方面弄虚作假的承包单位。二、承包方的职责：1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，电力行业安全生产规程规范，企业安全生产规章制度和操作规程，须建立、健全内部安全文明施工、环境管理制度，落实内部各级人员安全文明施工、环境管理职责，认真贯彻、落实国家电网公司、湖南省电力公司标准化作业、标准化安全文明施工相关制度，按制度坚持开展各项安全、环境管理活动。2.接受发包方安全监督等部门对施工资质、施工能力、安全许可证、特种作业人员上岗证的审查。3.设置专职安全员，具有两级机构的分承包方应设立独立的安全管理机构，接受发包方的业务指导，参加发包方组织的安全活动，并定期汇报。4.工程开工前，对全体施工人员进行三级安全教育和安全考试及身体检查，不得录用安全考试不及格及身体检查不合格人员。5.负责编制项目管理实施规划、工程安全文明施工实施方案、施工安全技术措施、重大危险源（点）预测及控制，并按规定程序审查批准后才开工。6.掌握作业过程中的重大危险源（点）以及控制方法，并在每天开工前告知作业人员。交底人与被交底人双方应签字确认，班前站队“三交”必须按湖南省电力公司规定进行录音。7.定期或不定期组织安全检查和召开安全工作例会，及时传达上级有关安全工作的文件及通报等，掌握安全生产情况，整改安全生产隐患。8.按照国家电网公司规定，足额、专项使用安全文明施工措施费及安全措施补助费，分阶段上报安全文明施工措施费、安全措施补助费使用计划，并按计划实施到位。9.配备合格的劳动保护用品及安全工器具。10.为本工程建设的所有人员购买工伤保险或为危险作业人员购买意外伤害保险。11.组织事故应急救援。12.拒绝违章指挥，接受违章处罚，承担违章或自身管理不善造成事故的全部责任。三、违章违纪行为和事故（事件）处罚：1.发包方检查发现承包方员工的违章违纪行为，按承包方颁发的规章制度、规定进行处罚；上级领导、业主或监理安监人员检查发现承包方员工的违章违纪行为，除执行上级单位、业主或监理人的处罚外，发包方将视情况另加处罚。承包方自己检查发现员工的违章违纪行为，承包方按本单位规章制度规定处罚。2.承包方未履行安全文明施工、环境管理职责(包括本协议规定的职责)，未贯彻落实标准化作业，一经发现，除责令进行整改外，发包方将视情节，按照有关合同考核规定进行处罚。3.承包方因自身安全管理不善或违章违纪行为，发生人身重伤及以上事故、重大机械及设备损坏事故、重大火灾事故、环境破坏事故，除承担全部事故的责任外、还将按发包方有关安全管理制度和施工合同约定对发包方进行处罚。发生发包方认为的安全事件时也将按发包方有关安全管理制度和施工合同考核规定对承包方进行处罚。四、其它：1.承包方单位在施工过程中所发生的有关安全文明施工的处罚金将从考核金中