工程招标招标文件3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME工程招标招标文件本合同目录一览1.招标公告1.1招标项目名称1.2招标项目地点1.3招标项目规模1.4招标项目内容1.5招标项目资金来源1.6招标项目工期1.7招标项目质量要求1.8招标文件获取方式1.9招标文件售价1.10招标文件发售时间1.11招标答疑时间1.12投标截止时间1.13开标时间1.14开标地点2.招标文件组成2.1招标文件封面2.2招标公告2.3招标文件目录2.4投标须知2.5投标文件格式要求2.6投标报价文件2.7投标技术文件2.8投标商务文件2.9投标保证金缴纳方式2.10合同条款3.投标须知3.1投标人资格要求3.2投标人注册及报名3.3投标文件编制要求3.4投标文件递交要求3.5投标文件递交截止时间3.6投标文件递交地点3.7投标文件修改及补充3.8投标保证金缴纳3.9投标人资格审查3.10投标人责任4.投标文件编制要求4.1投标文件格式4.2投标文件内容4.3投标文件封面4.4投标报价文件4.5投标技术文件4.6投标商务文件4.7投标保证金4.8投标文件签署4.9投标文件密封5.投标报价文件5.1投标报价原则5.2投标报价方式5.3投标报价编制要求5.4投标报价有效期5.5投标报价调整5.6投标报价保密5.7投标报价修改6.投标技术文件6.1技术文件编制要求6.2技术文件内容6.3技术文件评审标准6.4技术文件修改6.5技术文件保密7.投标商务文件7.1商务文件编制要求7.2商务文件内容7.3商务文件评审标准7.4商务文件修改7.5商务文件保密8.投标保证金8.1保证金金额8.2保证金缴纳方式8.3保证金退还8.4保证金冻结9.投标资格审查9.1资格审查标准9.2资格审查程序9.3资格审查结果9.4资格审查异议10.开标程序10.1开标时间10.2开标地点10.3开标人员10.4开标程序10.5开标纪律11.评标程序11.1评标委员会组成11.2评标原则11.3评标标准和方法11.4评标结果公示11.5评标结果争议12.中标通知书12.1中标通知书发出12.2中标通知书内容12.3中标通知书异议13.合同签订13.1合同签订时间13.2合同签订地点13.3合同签订主体13.4合同签订程序14.违约责任及争议解决14.1违约责任14.2争议解决方式14.3争议解决机构第一部分：合同如下：1.招标公告1.1招标项目名称：工程建设项目1.2招标项目地点：省市区1.3招标项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米1.4招标项目内容：包括土建工程、安装工程、装饰装修工程等1.5招标项目资金来源：自筹资金1.6招标项目工期：自合同签订之日起个月1.7招标项目质量要求：符合国家及行业相关质量标准1.8招标文件获取方式：通过网站或现场购买1.9招标文件售价：人民币元/份1.10招标文件发售时间：自公告发布之日起至年月日1.11招标答疑时间：年月日至年月日1.12投标截止时间：年月日1.13开标时间：年月日1.14开标地点：省市区路号2.招标文件组成2.1招标文件封面2.2招标公告2.3招标文件目录2.4投标须知2.5投标文件格式要求2.6投标报价文件2.7投标技术文件2.8投标商务文件2.9投标保证金缴纳方式2.10合同条款3.投标须知3.2投标人注册及报名：通过平台进行注册报名3.3投标文件编制要求：按照招标文件要求编制3.4投标文件递交要求：密封后递交至指定地点3.5投标文件递交截止时间：年月日3.6投标文件递交地点：省市区路号3.7投标文件修改及补充：在投标截止时间前可进行修改及补充3.8投标保证金缴纳：按照招标文件要求缴纳3.9投标人资格审查：由评标委员会进行资格审查3.10投标人责任：确保投标文件真实、准确、完整4.投标文件编制要求4.1投标文件格式：按照招标文件提供的格式要求编制4.2投标文件内容：包括投标报价文件、投标技术文件、投标商务文件等4.3投标文件封面：包括项目名称、投标人名称、投标文件编号等4.4投标报价文件：详细列出工程量清单、分部分项工程量、单价等4.5投标技术文件：包括施工组织设计、质量保证措施、安全文明施工措施等4.6投标商务文件：包括投标人资格证明文件、授权委托书等4.7投标保证金：按照招标文件要求缴纳4.8投标文件签署：由法定代表人或授权代表签署4.9投标文件密封：按照招标文件要求进行密封5.投标报价文件5.1投标报价原则：遵循公平、公正、公开的原则5.2投标报价方式：采用固定总价方式5.3投标报价编制要求：按照招标文件提供的工程量清单进行编制5.4投标报价有效期：自投标截止之日起天5.5投标报价调整：在投标截止时间前可进行一次调整5.6投标报价保密：投标人在投标截止时间前不得泄露投标报价5.7投标报价修改：在投标截止时间前可进行修改6.投标技术文件6.1技术文件编制要求：按照招标文件要求编制6.2技术文件内容：包括施工组织设计、质量保证措施、安全文明施工措施等6.3技术文件评审标准：按照招标文件要求进行评审6.4技术文件修改：在投标截止时间前可进行修改6.5技术文件保密：投标人在投标截止时间前不得泄露技术文件内容7.投标商务文件7.1商务文件编制要求：按照招标文件要求编制7.2商务文件内容：包括投标人资格证明文件、授权委托书等7.3商务文件评审标准：按照招标文件要求进行评审7.4商务文件修改：在投标截止时间前可进行修改7.5商务文件保密：投标人在投标截止时间前不得泄露商务文件内容8.投标保证金8.1保证金金额：人民币万元8.2保证金缴纳方式：通过银行转账或现金形式缴纳8.3保证金退还：在中标通知书发出后个工作日内退还未中标人8.4保证金冻结：在投标截止时间后至开标前，保证金将被冻结9.投标资格审查9.1资格审查标准：依据国家相关法律法规和招标文件规定9.2资格审查程序：由评标委员会对投标文件进行资格审查9.3资格审查结果：在开标后小时内公示9.4资格审查异议：投标人对资格审查结果有异议的，可在公示期内提出10.开标程序10.1开标时间：年月日时分10.2开标地点：省市区路号开标室10.3开标人员：由招标人代表、监督机构代表、投标人代表等组成10.4开标程序：按照招标文件规定的程序进行10.5开标纪律：所有参与开标人员应遵守纪律，不得泄露投标信息11.评标程序11.1评标委员会组成：由招标人代表、技术专家、经济专家等组成11.2评标原则：公平、公正、公开、科学、择优11.3评标标准和方法：按照招标文件规定的标准和评标方法进行11.4评标结果公示：在评标结束后小时内公示11.5评标结果争议：投标人对评标结果有异议的，可在公示期内提出12.中标通知书12.1中标通知书发出：在评标结束后小时内发出中标通知书12.2中标通知书内容：包括中标人名称、中标金额、合同签订时间等12.3中标通知书异议：投标人对中标通知书有异议的，可在收到通知书后日内提出13.合同签订13.1合同签订时间：中标通知书发出后日内13.2合同签订地点：省市区路号13.3合同签订主体：招标人与中标人13.4合同签订程序：按照国家相关法律法规和招标文件规定进行14.违约责任及争议解决14.1违约责任：招标人和中标人应严格按照合同约定履行各自义务，如违反约定，应承担相应的违约责任14.2争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼14.3争议解决机构：如双方同意，也可选择仲裁方式解决争议第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程中的独立第三方。1.2第三方介入的范围包括但不限于：项目管理、技术咨询、监理、检验、审计、保险经纪等。2.第三方介入的条件a.经甲乙双方书面同意；b.第三方具备相应的资质和能力；c.第三方承诺遵守本合同的相关规定。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任：a.按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责；b.对其提供的专业意见、建议和报告负责；c.保守合同相关秘密，不得泄露给任何第三方；d.对其工作过程中出现的错误或疏忽，承担相应的责任。3.2第三方的权利：a.要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息；b.根据合同约定，获得相应的报酬；c.在履行职责过程中，有权对甲乙双方的行为提出建议。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额根据其提供的专业意见、建议和报告的性质、范围和重要性确定。4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，如：a.对其工作过程中出现的错误或疏忽，责任限额为人民币万元；b.对其提供的专业意见、建议和报告导致的损失，责任限额为人民币万元。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：a.第三方对甲方负责，接受甲方的监督和管理；b.甲方有权要求第三方提供相关报告和资料；c.第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的要求和规定。5.2第三方与乙方的划分：a.第三方对乙方负责，接受乙方的监督和管理；b.乙方有权要求第三方提供相关报告和资料；c.第三方在履行职责过程中，应遵守乙方的的要求和规定。5.3第三方与甲乙双方的关系：a.第三方在合同履行过程中，应维护甲乙双方的合法权益；b.第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题；c.第三方不得利用合同关系谋取不正当利益。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更：a.第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意；b.变更后的第三方应具备相应的资质和能力。6.2第三方介入的终止：a.第三方介入的终止需经甲乙双方书面同意；b.第三方终止介入后，应按照合同约定进行工作交接。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用包括但不限于：咨询费、服务费、差旅费等。7.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并按约定支付。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决；8.2协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件详细要求：包含招标公告、招标文件组成、投标须知、投标文件编制要求、评标标准和方法等内容。说明：招标文件是投标人编制投标文件和评标委员会进行评标的依据。2.投标文件详细要求：包括投标报价文件、投标技术文件、投标商务文件等。说明：投标文件是投标人响应招标文件要求，表达其投标意愿和能力的文件。3.投标报价文件详细要求：详细列出工程量清单、分部分项工程量、单价等。说明：投标报价文件是投标人提交的报价依据，评标委员会将以此作为评标的重要依据。4.投标技术文件详细要求：包括施工组织设计、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：投标技术文件是投标人展示其技术实力和管理水平的文件。5.投标商务文件详细要求：包括投标人资格证明文件、授权委托书等。说明：投标商务文件是投标人证明其合法性和履行合同能力的文件。6.中标通知书详细要求：包括中标人名称、中标金额、合同签订时间等。说明：中标通知书是招标人正式通知中标人中标结果的文件。7.合同详细要求：包括合同条款、双方权利义务、违约责任等内容。说明：合同是甲乙双方在项目实施过程中履行权利义务的依据。8.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的范围、责任、权利、费用等内容。说明：第三方介入协议是甲乙双方与第三方签订的协议，明确第三方介入的细节。9.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价等。说明：工程量清单是项目实施过程中工程量计算的依据。10.质量检验报告详细要求：包括检验项目、检验结果、检验结论等。说明：质量检验报告是项目质量控制的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.投标人违约违约行为：未按时递交投标文件、递交的投标文件不符合要求、提供虚假信息等。责任认定：投标人应承担相应的违约责任，如取消投标资格、赔偿招标人损失等。示例：投标人未在规定时间内递交投标文件，导致招标人无法进行评标，投标人应赔偿招标人因延误产生的损失。2.招标人违约违约行为：未按时发布招标公告、未按时发售招标文件、未按时组织开标等。责任认定：招标人应承担相应的违约责任，如赔偿投标人因延误产生的损失等。示例：招标人未按时发布招标公告，导致投标人无法按时获取招标文件，招标人应赔偿投标人因延误产生的损失。3.承包人违约违约行为：未按时完成工程、工程质量不符合要求、安全文明施工不到位等。责任认定：承包人应承担相应的违约责任，如罚款、赔偿损失、终止合同等。示例：承包人未按时完成工程，导致工程延期，承包人应承担违约责任，并赔偿业主因延期产生的损失。4.第三方违约违约行为：未按时完成工作、提供虚假报告、泄露保密信息等。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，如赔偿损失、终止合同等。示例：第三方未按时完成工作，导致项目进度延误，第三方应赔偿业主因延误产生的损失。工程招标招标文件1本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程工期1.6工程质量要求第二条招标范围2.1招标内容2.2招标方式2.3招标组织2.4招标文件2.5招标答疑第三条投标人资格要求3.1投标人资质3.2投标人业绩3.3投标人信誉3.4投标人财务状况3.5投标人项目经验第四条投标文件编制4.1投标文件内容4.2投标文件格式4.3投标文件提交4.4投标保证金4.5投标文件修改第五条开标、评标及中标5.1开标时间、地点5.2评标委员会组成5.3评标标准及方法5.4中标候选人公示5.5中标通知书5.6合同签订第六条工程合同签订6.1合同签订时间6.2合同签订地点6.3合同签订主体6.4合同主要条款6.5合同附件第七条工程进度款支付7.1进度款支付方式7.2进度款支付节点7.3进度款支付条件7.4进度款支付争议解决第八条工程质量及验收8.1工程质量标准8.2工程验收程序8.3工程验收标准8.4工程验收争议解决第九条工程变更及索赔9.1工程变更范围9.2工程变更程序9.3工程变更费用9.4工程索赔条件9.5工程索赔程序第十条工程竣工及交付10.1工程竣工条件10.2工程竣工报告10.3工程交付程序10.4工程交付条件第十一条工程保修及维护11.1工程保修期限11.2工程保修范围11.3工程保修责任11.4工程维护责任第十二条违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算12.4违约争议解决第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序13.4合同解除及终止后果第十四条争议解决及法律适用14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3法律适用14.4争议解决费用第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：建设项目1.2工程地点：市区街道1.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米1.4工程类型：住宅及商业综合体1.5工程工期：自合同签订之日起个月内完成1.6工程质量要求：符合国家相关质量标准，达到级质量等级第二条招标范围2.1招标内容：包括土建、安装、装饰装修等全部工程内容2.2招标方式：公开招标2.3招标组织：由市区住房和城乡建设局组织2.4招标文件：包括招标公告、招标文件、投标须知等2.5招标答疑：投标人对招标文件有疑问，可在招标文件规定的时间内提出，招标组织将及时给予答复第三条投标人资格要求3.4投标人财务状况：近三年财务状况良好，无亏损3.5投标人项目经验：具备类似工程项目的施工经验第四条投标文件编制4.1投标文件内容：包括投标函、法定代表人身份证明、企业资质证书、业绩证明、信誉证明、财务状况证明等4.2投标文件格式：按照招标文件要求编制4.3投标文件提交：在招标文件规定的时间内提交至指定地点4.4投标保证金：按照招标文件要求缴纳，未按时缴纳视为放弃投标4.5投标文件修改：在招标文件规定的时间内可以提出修改，修改内容应重新提交第五条开标、评标及中标5.1开标时间、地点：招标文件规定的开标时间和地点5.2评标委员会组成：由招标人、招标代理机构及有关专家组成5.3评标标准及方法：按照招标文件规定的标准和方法进行评标5.4中标候选人公示：在招标文件规定的时间内公示中标候选人5.5中标通知书：中标通知书由招标人发出，中标人应在规定时间内签订合同第六条工程合同签订6.1合同签订时间：自中标通知书发出之日起日内6.2合同签订地点：市区街道6.3合同签订主体：招标人与中标人6.4合同主要条款：包括工程范围、工期、质量要求、付款方式、违约责任等6.5合同附件：包括图纸、技术规范、工程量清单等第七条工程进度款支付7.1进度款支付方式：按照工程进度分期支付7.2进度款支付节点：按照工程进度计划，每完成%的工程量支付一次7.3进度款支付条件：工程进度达到支付节点，且验收合格7.4进度款支付争议解决：双方协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼第八条工程质量及验收8.1工程质量标准：符合国家现行建筑标准和设计文件要求8.2工程验收程序：分为分部工程验收、分项工程验收和竣工验收8.3工程验收标准：以国家标准、行业标准、设计文件和合同约定为准8.4工程验收争议解决：验收过程中如有争议，由双方协商解决；协商不成的，可向相关主管部门申请调解或仲裁第九条工程变更及索赔9.1工程变更范围：因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因引起的工程变更9.2工程变更程序：变更申请经双方确认后，由变更单位发出变更通知9.3工程变更费用：变更费用按照合同约定及市场行情调整9.4工程索赔条件：因非承包人责任导致工程损失或延误9.5工程索赔程序：承包人应在索赔事件发生后日内向招标人提出索赔申请，并提供相关证据第十条工程竣工及交付10.1工程竣工条件：工程按设计要求完成，并通过竣工验收10.2工程竣工报告：承包人应在竣工后日内提交竣工报告10.3工程交付程序：承包人完成工程竣工报告后，与招标人进行工程交付10.4工程交付条件：工程符合合同约定，验收合格，无争议第十一条工程保修及维护11.1工程保修期限：自竣工验收合格之日起年内11.2工程保修范围：因施工原因造成的质量缺陷11.3工程保修责任：承包人负责保修期内发生的质量问题11.4工程维护责任：承包人负责保修期满后的工程维护工作第十二条违约责任12.1违约情形：包括工期延误、质量不合格、未按合同约定支付工程款等12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等12.3违约赔偿计算：按照合同约定及实际损失计算12.4违约争议解决：双方协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件：因不可抗力、违约等原因导致合同无法履行13.2合同终止条件：合同约定的终止条件成就13.3合同解除及终止程序：按照合同约定及法律规定程序进行第十四条争议解决及法律适用14.1争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼14.2争议解决机构：双方协商确定的机构或仲裁机构14.3法律适用：适用中华人民共和国法律14.4争议解决费用：由败诉方承担，双方另有约定的除外第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方约定，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的范围和条件2.1第三方介入的范围包括但不限于：工程设计、施工监理、质量检测、造价咨询、法律咨询等。2.2第三方介入的条件：2.1.1甲乙双方书面同意；2.1.2第三方具备相应的资质和能力；2.1.3第三方同意按照合同约定履行职责。第三条第三方的责任和权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责；3.1.2第三方应对其提供的服务质量承担责任；3.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件；3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价；3.2.3第三方有权根据合同约定收取服务费用。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：4.1.1第三方应向甲方提供独立的专业服务，甲方应支付第三方约定的服务费用；4.1.2第三方对甲方提供的服务质量负责，甲方对第三方的服务质量进行监督。4.2第三方与乙方的划分：4.2.1第三方应向乙方提供独立的专业服务，乙方应支付第三方约定的服务费用；4.2.2第三方对乙方提供的服务质量负责，乙方对第三方的服务质量进行监督。4.3第三方与合同履行的关系：4.3.1第三方介入合同履行过程中，应服从甲乙双方的监督和管理；4.3.2第三方不得干预甲乙双方的正常权利和义务。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据第三方提供的专业服务的性质和风险程度，由甲乙双方在合同中约定。5.2第三方的责任限额包括但不限于：5.2.1第三方因自身原因导致的服务质量问题，应承担相应的赔偿责任；5.2.2第三方因违反合同约定导致的服务中断，应承担相应的赔偿责任；5.2.3第三方因违反法律法规导致的服务问题，应承担相应的法律责任。第六条第三方的退出机制6.1第三方如因自身原因无法继续履行职责，应提前日书面通知甲乙双方，并协助甲乙双方寻找替代第三方。6.2甲乙双方可因第三方服务不满意或第三方违反合同约定，提前日书面通知第三方解除合同。6.3第三方退出后，甲乙双方应根据合同约定和实际情况，处理剩余工程或事务。第七条第三方的保密义务7.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。7.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第八条第三方的变更和替换8.1第三方如需变更或替换，应提前日书面通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。8.2第三方的变更或替换，不影响合同的其他条款和甲乙双方的权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件：包括招标公告、招标文件、投标须知、投标文件格式等。2.投标文件：包括投标函、法定代表人身份证明、企业资质证书、业绩证明、信誉证明、财务状况证明等。3.合同：包括合同、合同附件、图纸、技术规范、工程量清单等。4.工程进度款支付计划：包括进度款支付节点、支付条件、支付方式等。5.工程验收报告：包括分部工程验收报告、分项工程验收报告、竣工验收报告等。6.工程变更通知：包括工程变更申请、变更通知、变更协议等。7.工程索赔申请：包括索赔申请、索赔报告、索赔证据等。8.工程竣工报告：包括工程竣工报告、竣工图纸、竣工资料等。9.工程保修证书：包括保修期限、保修范围、保修责任等。10.违约通知书：包括违约行为、违约责任、违约赔偿等。11.争议解决文件：包括协商记录、调解协议、仲裁裁决、法院判决等。12.第三方服务协议：包括第三方服务内容、服务标准、服务费用、责任限制等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1工期延误：未在合同约定的时间内完成工程。1.2质量不合格：工程不符合合同约定的质量标准。1.3未按合同约定支付工程款：逾期支付或未支付工程款。1.4违反合同约定：未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：2.1工期延误：按合同约定的工期延误比例计算违约金。2.2质量不合格：根据不合格部分的修复费用或合同约定的赔偿标准计算赔偿金额。2.3未按合同约定支付工程款：按逾期支付的工程款金额计算违约金。2.4违反合同约定：根据违约行为对合同履行的具体影响，按合同约定或法律规定计算赔偿金额。示例说明：1.工期延误：若合同约定工期为12个月，实际工期延误2个月，则按合同约定的工期延误比例计算违约金。2.质量不合格：若工程部分质量不合格，经鉴定修复费用为10万元，则承包方应承担10万元的修复费用。3.未按合同约定支付工程款：若合同约定每月支付工程款20万元，实际支付延误1个月，则按20万元计算违约金。4.违反合同约定：若承包方未按合同约定进行工程维护，导致工程损坏，根据合同约定或法律规定，承包方应承担相应的赔偿责任。工程招标招标文件2本合同目录一览1.招标公告1.1招标项目基本情况1.2招标文件获取方式1.3招标文件售价及支付方式1.4投标截止时间及开标时间1.5投标保证金要求1.6投标资格要求2.招标文件内容2.1招标项目概况2.2投标须知2.3投标文件编制要求2.4投标报价要求2.5投标文件递交及开标程序2.6评标办法及标准2.7合同签订及履行要求3.投标人须知3.1投标人资格要求3.2投标文件编制要求3.3投标文件递交及开标程序3.4投标保证金缴纳及退还3.5投标人权利义务3.6投标人保密要求4.投标文件编制要求4.1投标文件格式要求4.2投标文件内容要求4.3投标文件装订要求4.4投标文件份数要求4.5投标文件提交截止时间5.投标报价要求5.1投标报价编制要求5.2投标报价编制依据5.3投标报价修改及调整5.4投标报价保密要求5.5投标报价合理性审查6.投标文件递交及开标程序6.1投标文件递交方式6.2投标文件递交地点6.3投标文件递交时间6.4开标程序6.5开标时间及地点7.评标办法及标准7.1评标委员会组成7.2评标方法7.3评标标准7.4评标纪律7.5评标结果公示8.合同签订及履行要求8.1合同签订时间8.2合同签订地点8.3合同主要条款8.4合同履行期限8.5合同履行方式8.6合同违约责任9.付款方式及期限9.1付款方式9.2付款期限9.3付款条件9.4付款方式变更10.工程质量及验收10.1工程质量要求10.2工程验收标准10.3工程验收程序10.4工程验收时间11.工程进度及工期11.1工程进度计划11.2工期要求11.3工期延误责任12.安全生产及文明施工12.1安全生产要求12.2文明施工要求12.3事故处理及责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决期限14.合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止程序第一部分：合同如下：第一条招标公告1.1招标项目基本情况本招标项目为工程项目，项目地点位于市区，建设内容包括建筑主体结构、配套设施等，总投资约为人民币万元。1.2招标文件获取方式（1）现场购买：投标人可前往市区大厦楼，向招标代理机构购买招标文件。（2）邮寄购买：投标人可填写《招标文件邮寄申请表》，通过银行转账支付招标文件费用，招标代理机构将招标文件邮寄至投标人指定地址。1.3招标文件售价及支付方式招标文件售价为人民币元/套，支付方式为银行转账。1.4投标截止时间及开标时间投标截止时间为年月日时分，开标时间为投标截止时间同一时间。1.5投标保证金要求投标人需在投标截止时间前，向招标代理机构缴纳投标保证金，金额为人民币万元，保证金形式为银行保函或现金。1.6投标资格要求（1）具备独立法人资格，注册资金不低于人民币万元；（3）近三年内完成过类似工程业绩，并取得相关业绩证明；（4）无不良信用记录。第二条招标文件内容2.1招标项目概况详见招标公告第一条第1.1款。2.2投标须知投标人须仔细阅读招标文件，严格按照投标须知要求进行投标。2.3投标文件编制要求（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）企业法人营业执照副本；（4）资质证书副本；（5）业绩证明材料；（6）项目经理及主要技术人员的资格证明；（7）投标报价文件；（8）招标文件要求的其他资料。2.4投标报价要求投标报价应按照招标文件规定的计价方法和标准进行编制，投标报价不得高于招标文件规定的最高投标限价。2.5投标文件递交及开标程序投标人应按照招标文件要求，在规定时间内递交投标文件，逾期递交的投标文件将被拒绝。2.6评标办法及标准评标办法采用综合评估法，评标标准详见招标文件。第三条投标人须知3.1投标人资格要求详见招标公告第一条第1.6款。3.2投标文件编制要求详见第二条第2.3款。3.3投标文件递交及开标程序详见第二条第2.5款。3.4投标保证金缴纳及退还投标人应按照招标文件要求缴纳投标保证金，中标后转为履约保证金，未中标者保证金在评标结束后退还。3.5投标人权利义务（1）遵守招标文件及国家相关法律法规；（2）保证投标文件的真实性、合法性；（3）按时参加开标会；（4）接受评标委员会的评标。3.6投标人保密要求投标人应对招标文件内容保密，不得泄露给任何第三方。第四条投标文件编制要求4.1投标文件格式要求投标文件应按照招标文件规定的格式进行编制。4.2投标文件内容要求详见第二条第2.3款。4.3投标文件装订要求投标文件应按照招标文件规定的装订方式进行装订。4.4投标文件份数要求投标文件应提交正本一份，副本份。4.5投标文件提交截止时间投标文件递交截止时间为年月日时分。第五条投标报价要求5.1投标报价编制要求详见第二条第2.4款。5.2投标报价编制依据投标报价编制依据包括：（1）招标文件；（2）国家及地方相关法律法规；（3）工程量清单；（4）施工组织设计；（5）市场价格。5.3投标报价修改及调整投标人不得在投标截止时间前修改或调整投标报价。5.4投标报价保密要求投标人应妥善保管投标报价，不得泄露给任何第三方。5.5投标报价合理性审查招标代理机构将对投标报价进行合理性审查，如发现报价明显不合理，将取消其投标资格。第六条投标文件递交及开标程序6.1投标文件递交方式（1）现场递交：投标人可在规定时间内，将投标文件递交至招标代理机构指定地点。（2）邮寄递交：投标人可将投标文件邮寄至招标代理机构指定地址。6.2投标文件递交地点投标文件递交地点为市区大厦楼招标代理机构。6.3投标文件递交时间投标文件递交时间为年月日时分至年月日时分。6.4开标程序开标程序如下：（1）招标代理机构宣布开标时间及地点；（2）投标人代表签到；（3）招标代理机构公布投标文件接收情况；（4）评标委员会成员及监督人员现场监督；（5）招标代理机构宣布开标结束。6.5开标时间及地点开标时间为年月日时分，地点为市区大厦楼会议室。第七条评标办法及标准7.1评标委员会组成评标委员会由招标人代表、技术专家、经济专家等组成，人数为人。7.2评标方法评标方法采用综合评估法，评标标准如下：（1）技术评分（占总分40%）：包括施工组织设计、项目管理方案等；（2）商务评分（占总分40%）：包括投标报价、工期、质量等；（3）企业信誉及业绩评分（占总分20%）：包括企业资质、业绩、财务状况等。7.3评标标准评标标准详见招标文件。7.4评标纪律评标委员会成员应严格遵守评标纪律，公正、公平、公开地评标。7.5评标结果公示评标结果将在评标结束后个工作日内公示。第八条合同签订及履行要求8.1合同签订时间中标通知书发出后，中标人应在个工作日内与招标人签订合同。8.2合同签订地点合同签订地点为市区大厦楼招标代理机构。8.3合同主要条款（1）工程概况；（2）工程量清单；（3）合同工期；（4）质量标准；（5）合同价款及支付方式；（6）违约责任；（7）争议解决；（8）合同解除及终止；（9）其他约定事项。8.4合同履行期限合同履行期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。8.5合同履行方式（1）施工组织设计及实施；（2）质量保证；（3）安全生产；（4）进度控制；（5）合同价款结算；（6）工程验收；（7）合同解除及终止；（8）争议解决。8.6合同违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条付款方式及期限9.1付款方式合同价款支付方式为分阶段支付，具体支付节点如下：（1）开工支付：合同签订后个工作日内支付合同价款的%；（2）进度款支付：根据工程进度，每月支付合同价款的%；（3）竣工支付：工程竣工验收合格后个工作日内支付合同价款的%；（4）结算支付：合同解除或终止后个工作日内支付剩余合同价款。9.2付款期限付款期限为收到付款申请及相关证明材料后个工作日内。9.3付款条件（1）工程进度符合合同约定；（2）质量达到合同约定标准；（3）安全生产无事故；（4）合同价款结算资料齐全。9.4付款方式变更如需变更付款方式，双方应协商一致，并以书面形式变更合同条款。第十条工程质量及验收10.1工程质量要求工程质量应达到国家现行施工质量验收统一标准及合同约定的质量标准。10.2工程验收标准（1）国家及地方相关法律法规；（2）工程设计文件；（3）施工图纸；（4）合同约定。10.3工程验收程序工程验收程序如下：（1）自检：施工单位完成自检，并向监理单位提交验收申请；（2）预验收：监理单位组织预验收，提出验收意见；（3）验收：监理单位组织正式验收，出具验收报告；（4）竣工验收：竣工验收合格后，出具竣工验收证书。10.4工程验收时间工程验收时间应在合同约定的工期范围内进行。第十一条工程进度及工期11.1工程进度计划施工单位应编制详细的工程进度计划，并经监理单位审核批准。11.2工期要求合同工期为个月，自合同签订之日起计算。11.3工期延误责任因施工单位原因导致的工期延误，施工单位应承担相应责任，并赔偿招标人因此遭受的损失。第十二条安全生产及文明施工12.1安全生产要求施工单位应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。12.2文明施工要求施工单位应遵守国家及地方文明施工相关要求，保持施工现场整洁有序。12.3事故处理及责任发生安全生产事故，施工单位应立即采取应急措施，并按照国家相关法律法规进行处理。事故责任由责任方承担。第十三条争议解决13.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序争议解决程序如下：（1）书面协商：争议发生后，双方应在个工作日内进行书面协商；（2）仲裁：协商不成的，可向合同签订地仲裁机构申请仲裁；（3）诉讼：协商和仲裁均不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同解除及终止14.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力；（3）合同约定的其他解除条件。14.2合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）合同约定的其他终止条件。14.3合同解除及终止程序合同解除或终止程序如下：（1）提出解除或终止合同的方应在个工作日内书面通知对方；（2）双方应在收到通知后个工作日内达成协议或采取其他措施；（3）如无法达成协议，按第十三条争议解决方式处理。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义（1）监理单位：负责对工程项目的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求；（2）设计单位：负责提供工程设计文件，并对施工过程中设计变更提供技术支持；（3）咨询机构：提供工程技术咨询、项目管理、风险评估等服务；（4）检测机构：负责对工程质量进行检测，出具检测报告；（5）其他第三方：经甲乙双方同意的其他具有相关资质或能力的单位。1.2第三方应具备相应的资质和能力，并按照国家相关法律法规及行业标准履行职责。2.第三方介入条件2.1第三方介入应在合同签订后，经甲乙双方协商一致，并签订相应合作协议。2.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。3.第三方职责与权利3.1第三方职责：（1）监理单位：负责对工程项目的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求；（2）设计单位：负责提供工程设计文件，并对施工过程中设计变更提供技术支持；（3）咨询机构：按照协议约定提供相关咨询服务，协助甲乙双方解决工程实施过程中遇到的问题；（4）检测机构：按照协议约定对工程质量进行检测，出具检测报告；（5）其他第三方：按照协议约定履行相应职责。3.2第三方权利：（1）监理单位：有权要求施工单位按照设计文件和施工规范进行施工，有权对施工过程中的质量问题提出整改要求；（2）设计单位：有权对施工过程中出现的设计问题提出变更意见，并要求施工单位按照变更意见进行施工；（3）咨询机构：有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，有权对工程实施过程中遇到的问题提出解决方案；（4）检测机构：