线路迁改总包合同7篇

线路迁改总包合同7篇篇1发包人（甲方）：承包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：线路迁改工程2.工程地点：XX市XX区XX街道3.工程内容：对现有的线路进行迁改，涉及线路拆除、重新安装等。第二条承包方式1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的全部材料，并承担施工过程中的全部费用。2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和迁改方案进行施工，确保施工质量符合相关标准。第三条工程期限1.本工程计划于XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工，工期为XX天。2.乙方应在开工前做好充分的准备工作，确保工程能够按时开工。第四条工程质量1.乙方必须确保施工质量的稳定和可靠，按照相关标准和规范施工。2.甲方将设立质量监督小组，对施工过程进行监督，确保施工质量符合要求。第五条工程价款与支付方式1.本工程的总造价为人民币XX元整（￥XX,000,000），其中包含了施工所需的全部材料费、人工费、机械使用费等。2.甲方将在工程开工前向乙方支付工程款的XX%，即人民币XX元整（￥XX,000,000）；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方将支付剩余工程款，即人民币XX元整（￥XX,000,000）。3.乙方需提供相应的发票和收据作为支付凭证。第六条甲方责任与义务1.甲方需向乙方提供施工图纸、迁改方案等技术资料，确保乙方能够顺利进行施工。2.甲方需设立质量监督小组，对施工过程进行监督，确保施工质量符合要求。3.甲方需按时向乙方支付工程款，确保工程能够顺利进行。第七条乙方责任与义务1.乙方需按照甲方提供的施工图纸和迁改方案进行施工，确保施工质量符合相关标准。2.乙方需设立施工安全管理机构，加强施工现场的安全管理，确保施工过程的安全。3.乙方需按时向甲方提交施工进展报告，确保甲方能够了解工程的实际情况。4.乙方需对施工过程中的质量问题负责，及时进行维修和整改。5.乙方需承担施工过程中的全部费用，确保工程的顺利进行。6.乙方需向甲方提供发票和收据等支付凭证，确保甲方能够按时支付工程款。7.乙方需确保施工场地的环境卫生整洁，不随意丢弃垃圾和废弃物。8.乙方需严格遵守相关法律法规和规定，不进行违法施工行为。9.乙方需确保施工人员的安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和操作技能。10.乙方需配合甲方的其他相关工作安排和要求。11.乙方因自身原因导致的质量问题、安全事故等由乙方承担全部责任。如因甲方原因导致的质量问题、安全事故等由甲方承担全部责任。如因第三方原因导致的质量问题、安全事故等由相关责任方承担全部责任。如因不可抗力导致的质量问题、安全事故等由双方共同协商处理。12.乙方在施工中必须严格遵守环境保护和文物保护的有关法律法规规定，不进行破坏环境和文物的行为。如有发现此类行为发生，甲方有权终止合同并追究乙方的法律责任。篇2合同编号：XXXX-XXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX电力公司乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行线路迁改总包项目达成一致意见，并签订本合同。一、项目概况1.项目名称：线路迁改总包工程2.项目地点：XXXX市范围内3.项目内容：包括但不限于线路迁改设计、材料采购、施工安装、调试及验收等全过程服务。二、合同双方的权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料和相关文件，确保设计工作的顺利进行。（2）甲方应按照合同约定及时支付相关款项，保障乙方的合法权益。（3）甲方应协助乙方处理现场施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。2.乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方提供的设计资料和相关文件，进行详细的设计工作，确保设计质量符合甲方要求。（2）乙方应按照合同约定，及时完成材料采购、施工安装、调试及验收等全过程服务，确保工程质量和进度。（3）乙方应积极配合甲方处理现场施工过程中的相关问题，提供必要的技术支持和指导。三、合同价款与支付方式1.合同价款：本合同总价为人民币XXXX元整（¥XXXX），包括但不限于设计费、材料费、施工费、调试费及验收费等。2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。（2）乙方完成设计工作并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为设计费。（3）乙方完成材料采购并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为材料费。（4）乙方完成施工安装并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为施工费。（5）乙方完成调试并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为调试费。（6）乙方完成验收并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总价的剩余款项作为验收费。3.付款时间：甲方应在每个支付节点后的XX个工作日内完成款项支付。四、验收标准和验收方法1.验收标准：本工程应按照国家相关法律法规及行业标准进行验收，具体标准详见附件一《线路迁改工程验收标准》。2.验收方法：甲乙双方应按照验收标准，共同对工程进行验收，并形成验收报告。验收报告中应包含验收的时间、地点、内容、结果及双方签字确认等内容。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。若甲方逾期付款超过XX个工作日，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定完成相关工作，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的经济损失。若乙方整改后仍未能达到合同要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.协商解决：甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商应遵循平等自愿、互谅互让的原则。2.仲裁解决：若协商未能解决争议，则任何一方均可向有管辖权的人民法院申请仲裁。仲裁裁决具有最终效力，双方应遵守裁决结果。七、其他事项1.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策等）导致合同不能履行或不能完全履行时，双方应及时协商解决，并依法承担各自的责任。2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，并在合同约定的全部义务履行完毕后终止。本合同终止后，双方应妥善处理剩余款项及未尽事宜。3.法律适用：本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国的法律。4.附则：本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇3发包人（简称甲方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，地址：XXXX。承包人（简称乙方）：XXX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，地址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXX线路迁改工程2.工程地点：XXXX3.工程承包方式：全包，包括材料采购、运输、施工等费用。4.工程范围和内容：本次迁改工程涉及XX条线路，包括XX、XX、XX等，具体迁改方案需根据现场情况和甲方要求确定。第二条合同工期1.乙方应在XXXX年XX月XX日前完成全部迁改工程，并交付甲方使用。如有特殊情况需延长工期，应得到甲方的同意。2.乙方在签订合同后应尽快安排人员进场施工，并按照合同工期完成全部工作。第三条工程质量与验收1.乙方应严格按照甲方要求和相关标准施工，确保工程质量符合要求。2.乙方应在工程完工后及时进行自检，并提交验收申请。甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。3.验收标准为甲方要求和相关标准。验收时，乙方应提供必要的资料和证明。4.如果验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新申请验收。第四条工程价款与支付1.本次迁改工程总价为人民币XX元（大写：XX元整）。具体支付方式和时间如下：签订合同后支付XX%；完成线路迁改并提交验收申请后支付XX%；验收合格后支付剩余的XX%。2.乙方在收款时应提供合法有效的发票或收据。如因乙方原因造成合同无法按时履行或履行质量不符合要求，乙方应退还甲方已支付的费用。第五条违约责任1.乙方如未能按时完成迁改工程或工程质量不符合要求，应支付违约金人民币XX元（大写：XX元整）给甲方。违约金应在违约发生后XX个工作日内支付到甲方指定账户。2.甲方如未能按时支付款项或提出合理要求，应支付违约金人民币XX元（大写：XX元整）给乙方。违约金应在违约发生后XX个工作日内支付到乙方指定账户。第六条争议解决1.本合同的解释权归甲方所有。如乙方在施工过程中遇到任何问题或困难，应及时向甲方反映，共同协商解决。2.双方因合同发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.诉讼期间，双方应停止履行合同。判决生效后再继续履行。判决费用由败诉方承担。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的义务。2.如有下列情况之一，合同可以终止：双方协商同意；因不可抗力致使合同无法继续履行；因一方违约导致合同无法按时履行或履行质量不符合要求。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。3.双方协商终止合同时，应签订书面协议并移交相关资料和财产。若因一方原因导致合同终止，违约方应支付相应的违约金和赔偿损失。若因不可抗力导致合同终止，双方应共同承担相应损失。4.本合同终止后，双方应继续履行保密义务和承担其他未尽事宜的责任。若因一方原因导致合同终止后仍有未了事宜需要处理，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。但诉讼期间双方应停止履行合同义务。判决生效后再继续履行未了事宜的责任处理。判决费用由败诉方承担。同时双方应继续履行保密义务和承担其他未尽事宜的责任至该等事宜处理完毕为止（包括判决、调解、仲裁等法律途径）。篇4发包人（简称甲方）：承包人（简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：线路迁改工程2.工程地点：位于XX市XX区XX街道3.工程内容：本次线路迁改涉及XX条线路，总长度约XX公里，具体内容包括线路迁移、改造及相关的土方开挖、回填等。第二条承包方式1.本工程采用总价包干的方式进行承包，即乙方按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成全部施工内容，甲方按照合同约定的总价进行结算。2.乙方负责提供施工所需的全部人力、物力及施工设备，并承担相应的施工风险。3.甲方负责提供施工图纸、技术要求及施工场地的协调。第三条合同工期1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期为XX天。2.乙方应在合同工期内完成全部施工内容，并达到甲方要求的质量标准。第四条质量标准1.本工程质量标准应达到国家或行业的质量验收标准。2.乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量的稳定。3.甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行检查，并提出改进意见。第五条合同价款及支付方式1.本工程合同总价为人民币XX元整（大写：元），具体金额以实际结算为准。2.甲方应在合同签订后支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：元）。剩余款项应在工程竣工验收合格后支付。3.乙方应在收到预付款后尽快安排施工，确保工程顺利进行。第六条违约责任1.甲方若未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。2.乙方若未按照合同约定完成施工内容或施工质量达不到要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。3.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方均不承担违约责任。第七条争议解决方式1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的责任和义务。2.合同终止时，双方应本着友好协商的原则进行解决。合同终止后，乙方应尽快撤场并清理现场垃圾。甲方应在合同终止后支付乙方剩余款项。如有其他未尽事宜，双方可另行协商处理。第九条其他约定事项1.乙方在施工中应注意保护地下管线及设施，避免对周围环境造成破坏。如有发现地下管线及设施，应及时通知甲方并协助处理。如因乙方原因造成地下管线及设施损坏的，应由乙方承担相应的赔偿责任。2.甲方应确保施工场地的安全环境符合施工要求，如因甲方原因造成施工现场安全事故的，应由甲方承担相应的法律责任。如因第三方原因造成施工现场安全事故的，应由第三方承担相应的法律责任。但甲方有义务协助处理相关事宜。篇5发包人（甲方）：_________承包人（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________第二条承包方式及范围1.承包方式：_________2.承包范围：_________第三条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到建设方和监理方要求。2.验收标准：_________第四条工期及进度要求1.工期要求：_________2.进度要求：_________第五条承包人义务1.承包人必须按照发包人的要求，如期完成施工任务。2.承包人必须接受发包人的监督和管理。3.承包人必须按照合同约定，向发包人交付质量合格的工程。4.承包人必须按照合同约定，向发包人提供完整的施工记录和技术资料。5.承包人必须妥善保护发包人的财产和人员安全。6.承包人必须遵守发包人的规章制度和现场管理规定。7.承包人必须接受发包人的检查和验收。8.承包人必须按时向发包人报送施工进度计划和施工情况报表。9.承包人必须承担由于自身过错造成的工程质量问题和安全事故的责任。10.承包人必须保证施工现场的整洁和有序，不得乱堆乱放。11.承包人必须按规定办理相关施工手续。12.承包人必须遵守发包人的其他规定和要求。第六条发包人义务1.发包人必须按照合同约定，向承包人支付工程款项。2.发包人必须及时向承包人提供必要的技术支持和现场指导。3.发包人必须为承包人提供必要的工作条件和生活环境。4.发包人必须及时向承包人传达施工要求和变更通知。5.发包人必须负责协调施工现场的关系，确保施工顺利进行。6.发包人必须按规定办理相关施工手续。7.发包人必须遵守承包人的其他规定和要求。第七条合同价款及支付方式1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。2.支付方式：_________3.支付时间：_________4.发票开具：_________5.其他约定：_________第八条违约责任及赔偿损失1.承包人如不能如期完成施工任务，需向发包人支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。同时，发包人有权要求承包人赔偿因此造成的全部损失。2.发包人如不能按照合同约定向承包人支付工程款项，需向承包人支付违约金，违约金金额为合同总金额的5%。同时，承包人有权要求发包人赔偿因此造成的全部损失。3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方需向另一方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。同时，守约方有权要求违约方赔偿因此造成的全部损失。4.其他约定：_________第九条合同生效及终止条件1.合同生效条件：_________2.合同终止条件：_________3.其他约定：_________第十条合同份数及附件清单本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附件清单如下：1.施工图纸；2.技术资料；3.安全协议；4.其他相关文件。本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇6发包人（甲方）：承包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：线路迁改工程2.工程地点：XXXX3.工程内容：XXXX4.工程造价：XXXX第二条承包方式乙方采用包工包料方式承包，具体包括以下几个方面：1.乙方负责购买施工所需的所有材料，并保证材料的质量符合甲方要求。2.乙方负责施工过程中的所有劳务费用，包括工人的工资、交通费用等。3.乙方负责施工设备的租赁和维护，确保施工设备的正常运行。第三条工程期限工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，工期为XX天。乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。第四条工程质量1.乙方应确保施工质量符合《电力工程质量监督规定》及相关法律法规的要求。2.甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。如发现问题，乙方应及时进行整改。3.工程竣工验收时，甲方将按照《电力工程质量监督规定》及相关法律法规的要求进行验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责进行返修或重新施工。第五条工程价款及支付方式1.工程总造价为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。该造价已包括施工所需的全部材料和劳务费用。2.甲方应在合同签订后向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。剩余款项在竣工验收后一次性支付。3.乙方在收到预付款后应出具发票，并在竣工验收后提供结算发票。第六条违约责任1.甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天需向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金。逾期超过XX天的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天需向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。逾期超过XX天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿另一方因此造成的损失。包括直接损失和间接损失。第七条争议解决方式1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他部分。3.如因争议导致合同无法继续履行的，双方应协商解除合同事宜。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在合同解除之前，双方应停止履行本合同。第八条合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同的变更必须经双方协商一致并书面确认。任何口头变更或单方变更均无效。如有其他未尽事宜或需补充的条款，经双方协商后签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.在合同履行过程中如遇到不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应协商解除合同事宜并签订解除协议进行约定。解除协议与本合同具有同等法律效力。篇7发包人（简称甲方）：XX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，住址：XXXX。承包人（简称乙方）：XX，身份证号：XXXX，联系电话：XXXX，住址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XX线路迁改工程2.工程地点：XXXX3.工程承包方式：包工包料4.工程范围和内容：迁改总长度为XX米，具体迁改位置根据现场实际情况确定。迁改内容主要包括：拆除旧的电线杆和线缆，重新安装新的电线杆和线缆，以及进行必要的电气连接。第二条合同工期1.本合同工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日。2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因影响开工；（2）不可抗力。第三条工程质量1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度如实填报各种报表和记录，并保证数据和信息的真实性和准确性。3.乙方在施工中必须严格遵守操作规程，确保安全生产和设备安全。4.乙方在施工中出现质量问题或安全事故时，应及时报告甲方，并积极配合甲方