布电线工程招标规范3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME布电线工程招标规范本合同目录一览1.招标项目概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.招标文件2.1招标文件组成2.2招标文件获取方式2.3招标文件售价2.4招标文件澄清和修改3.招标程序3.1招标公告3.2投标人资格要求3.3投标文件编制3.4投标文件递交3.5开标程序3.6评标程序4.投标报价4.1投标报价方式4.2投标报价要求4.3投标报价调整5.技术规范与质量标准5.1技术规范要求5.2质量标准要求5.3施工图设计6.施工组织设计6.1施工组织原则6.2施工进度计划6.3施工方案6.4安全文明施工措施7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件7.4付款争议处理8.合同工期8.1工期要求8.2工期延误责任8.3工期调整9.材料设备采购9.1材料设备采购原则9.2材料设备采购程序9.3材料设备质量要求10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收争议处理11.保修与维护11.1保修期限11.2保修内容11.3维护责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约争议处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止的程序第一部分：合同如下：1.招标项目概述1.1工程名称：布电线工程1.2工程地点：市区路号1.3工程规模：总建筑面积平方米，布电线总长度千米1.4工程内容：包括室内布电线、室外布电线、电缆桥架安装、配电箱安装等2.招标文件2.1招标文件组成：包括招标公告、招标文件、答疑文件、图纸及技术规范等2.2招标文件获取方式：投标人可通过平台免费招标文件2.3招标文件售价：招标文件免费提供，无需支付任何费用2.4招标文件澄清和修改：招标人对招标文件进行澄清和修改的，将在平台发布，投标人应及时关注3.招标程序3.1招标公告：招标人将在平台发布招标公告，公告内容包括工程概况、招标文件获取方式等3.2投标人资格要求：投标人须具备相应的施工资质、业绩及信誉3.3投标文件编制：投标人应按照招标文件要求编制投标文件，包括投标函、投标报价、施工组织设计等3.4投标文件递交：投标人应在规定时间内将投标文件递交至招标人指定的地点3.5开标程序：开标时间、地点及程序详见招标文件3.6评标程序：评标委员会将按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评审4.投标报价4.1投标报价方式：投标人应按照招标文件规定的报价方式报价4.2投标报价要求：投标报价应包含工程量清单、材料设备清单、施工方案、工期等内容4.3投标报价调整：在投标过程中，投标人不得调整投标报价5.技术规范与质量标准5.1技术规范要求：施工应符合国家及行业相关技术规范要求5.2质量标准要求：工程质量应达到国家及行业规定的质量标准5.3施工图设计：施工图设计应符合招标文件及技术规范要求，并经招标人审核批准6.施工组织设计6.1施工组织原则：施工组织设计应遵循科学、合理、安全、高效的原则6.2施工进度计划：施工进度计划应明确各阶段的施工时间及节点6.3施工方案：施工方案应详细说明施工工艺、施工方法、施工设备等6.4安全文明施工措施：施工过程中应采取必要的安全文明施工措施，确保施工安全及环境整洁7.付款方式7.1付款比例：合同签订后，投标人需缴纳%的预付款；工程进度达到%时，支付%；工程验收合格后，支付%；保修期满后，支付%7.2付款时间：按合同约定的时间节点支付7.3付款条件：付款条件应符合合同约定，包括工程进度、质量、安全等7.4付款争议处理：付款争议应通过友好协商解决，协商不成可向合同约定的仲裁机构申请仲裁8.合同工期8.1工期要求：合同工期为自合同签订之日起个月内完成全部施工任务8.2工期延误责任：因乙方（施工单位）原因导致的工期延误，每延误一天，应向甲方（建设单位）支付元违约金8.3工期调整：如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后，可相应调整工期9.材料设备采购9.1材料设备采购原则：材料设备采购应遵循公开、公平、公正的原则，优先选用符合国家标准和行业规范的产品9.2材料设备采购程序：材料设备采购应按照招标文件规定的程序进行，包括招标、投标、开标、评标等环节9.3材料设备质量要求：所有材料设备必须符合设计要求和国家质量标准，并须提供合格证明文件10.工程验收10.1验收标准：工程验收应按照国家及行业规定的质量标准进行，包括观感质量、功能性质量、安全性能等10.2验收程序：工程验收分为预验收和正式验收，预验收由施工单位组织，正式验收由甲方组织，必要时邀请第三方检测机构进行检测10.3验收争议处理：验收过程中如发现质量问题，应由施工单位负责整改，整改后重新验收11.保修与维护11.1保修期限：工程竣工后，乙方应提供个月的保修服务11.2保修内容：保修内容包括但不限于：因施工原因造成的质量问题、设备故障等11.3维护责任：保修期满后，乙方应按照合同约定提供必要的维护服务12.违约责任12.1违约情形：包括但不限于：工期延误、质量不符合要求、材料设备不合格、未履行合同义务等12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、终止合同等12.3违约争议处理：违约争议应通过友好协商解决，协商不成可向合同约定的仲裁机构申请仲裁13.争议解决13.1争议解决方式：争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼13.2争议解决机构：争议解决机构为合同约定的仲裁委员会或人民法院13.3争议解决程序：争议解决程序应按照相关法律法规及合同约定进行14.合同解除与终止14.1合同解除条件：包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等14.2合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同14.3合同解除与终止的程序：合同解除或终止应提前天通知对方，并按照合同约定办理相关手续第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等辅助性质的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询、项目管理等。16.第三方介入程序16.1第三方选择：甲乙双方协商一致后，可共同选择第三方介入合同履行。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质证书和行业认可的专业能力。16.3第三方介入协议：甲乙双方与第三方应签订独立的合作协议，明确各方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定：第三方责任限额应在合作协议中明确约定，一般不超过合同总金额的%。17.3责任限额调整：如因不可抗力等原因导致第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致后修改协议。18.第三方权利义务18.1第三方权利：第三方有权根据合作协议的要求，对合同履行过程进行监督、检查、评估和报告。18.2第三方义务：第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合作协议的约定，公正、客观、独立地履行职责。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分：第三方介入后，甲乙双方应明确各自的职责，避免职责交叉和责任不清。19.3冲突解决：如甲乙双方与第三方在合作过程中发生争议，应通过协商解决，协商不成可按合作协议约定处理。20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序：任何因第三方介入导致的合同变更，均需甲乙双方与第三方协商一致，并签订补充协议。20.2变更内容：变更内容应包括但不限于：第三方介入的具体范围、服务内容、费用承担、责任划分等。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入后的争议解决方式与合同原有争议解决方式一致。21.2争议解决机构：争议解决机构为合同约定的仲裁委员会或人民法院。22.第三方介入后的合同终止22.1终止条件：第三方介入后的合同终止条件与合同原有终止条件一致。22.2终止程序：合同终止程序应按照合同约定进行，包括通知、协议解除、终止手续等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件详细要求：包含招标公告、招标文件、答疑文件、图纸及技术规范等，需完整、准确无误。说明：招标文件是投标方编制投标文件的基础，对投标方的投标报价、施工方案等有直接影响。2.投标文件详细要求：投标文件应包括投标函、投标报价、施工组织设计、资格审查文件等，需符合招标文件要求。说明：投标文件是评标委员会评审的重要依据，对投标方的中标机会有决定性影响。3.施工图纸及技术规范详细要求：施工图纸及技术规范需与招标文件一致，清晰、完整、准确。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，对工程质量有直接影响。4.施工组织设计详细要求：施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，对施工进度、质量、安全等有重要意义。5.材料设备清单详细要求：材料设备清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量、产地等。说明：材料设备清单是采购材料设备的重要依据，对材料设备的质量和供应有直接影响。6.工程量清单详细要求：工程量清单应按照国家及行业规范进行编制，准确反映工程量。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，对工程款的支付有直接影响。7.付款凭证详细要求：付款凭证应包括发票、收据、银行转账记录等，需真实、合法、有效。说明：付款凭证是证明付款行为的重要证据，对工程款的支付有直接影响。8.工程验收报告详细要求：工程验收报告应包括验收结果、存在问题、整改措施等。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，对工程质量的最终认定有重要意义。9.保修记录详细要求：保修记录应包括保修期限、保修内容、保修方式等。说明：保修记录是保障工程质量的重要文件，对工程维护和保修服务有直接影响。10.争议解决文件详细要求：争议解决文件应包括争议内容、解决方案、执行情况等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，对维护各方权益有重要意义。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定时间完成工程施工单位施工质量不符合合同约定施工单位未按合同约定进行材料设备采购甲方未按合同约定支付工程款甲方未按合同约定提供施工场地第三方未按协议约定履行职责2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、终止合同等。违约金的计算方式：按合同约定比例计算，如无约定，按实际损失计算。赔偿损失：包括直接损失和间接损失，由违约方承担。3.示例说明：示例一：施工单位未按合同约定时间完成工程，导致工期延误，应支付甲方元违约金。示例二：施工单位施工质量不符合合同约定，造成返工，应承担返工费用及甲方因此遭受的损失。示例三：第三方未按协议约定履行职责，导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。布电线工程招标规范1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程预算2.招标文件组成2.1招标公告2.2招标文件2.3投标须知2.4投标文件要求2.5投标保证金3.投标人资格3.1资质要求3.2业绩要求3.3信誉要求3.4法定代表人授权委托书4.投标文件4.1投标函4.2投标报价单4.3投标保证金收据4.4质量保证书4.5工期保证书4.6其他相关文件5.投标截止时间及开标时间5.1投标截止时间5.2开标时间5.3开标地点6.评标办法及标准6.1评标委员会组成6.2评标办法6.3评标标准6.4评标结果公示7.中标候选人公示7.1中标候选人公示时间7.2中标候选人公示内容7.3中标候选人公示方式8.中标通知书及合同签订8.1中标通知书8.2合同签订8.3合同生效9.工程进度及付款9.1工程进度要求9.2付款方式9.3付款节点9.4付款手续10.工程质量及验收10.1工程质量要求10.2验收标准10.3验收程序10.4验收报告11.工程保修11.1保修期限11.2保修内容11.3保修责任12.违约责任12.1投标人违约责任12.2中标人违约责任12.3其他违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：布电线工程1.2工程地点：市区路号1.3工程规模：总建筑面积平方米，布电线工程总长度公里1.4工程类型：新建布电线工程1.5工程预算：人民币万元整2.招标文件组成2.1招标公告：招标公告应包括工程概况、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.2招标文件：招标文件应包含工程量清单、技术规范、投标须知、合同条款等。2.3投标须知：投标须知应详细说明投标文件的编制要求、投标保证金、开标程序、评标办法等内容。2.4投标文件要求：投标文件应包括投标函、投标报价单、法定代表人授权委托书、投标保证金收据、质量保证书、工期保证书等。2.5投标保证金：投标保证金为人民币万元，应在投标截止时间前缴纳，未按规定缴纳的，视为放弃投标。3.投标人资格3.1资质要求：投标人须具备国家规定的相关资质证书，并具备类似工程业绩。3.2业绩要求：投标人近三年内至少完成过项类似工程，且工程质量合格。3.4法定代表人授权委托书：投标人须提交法定代表人授权委托书，明确授权代表人的权限。4.投标文件4.1投标函：投标函应包括投标人名称、法定代表人签字、投标保证金缴纳证明、投标报价等内容。4.2投标报价单：投标报价单应详细列出各项工程量及相应报价，总价应与投标函中的报价一致。4.3投标保证金收据：投标保证金收据应由投标人在投标截止时间前提交。4.4质量保证书：质量保证书应承诺工程质量符合国家及行业标准。4.5工期保证书：工期保证书应承诺按合同约定的时间完成工程。5.投标截止时间及开标时间5.1投标截止时间：投标截止时间为2023年X月X日X时X分。5.2开标时间：开标时间为2023年X月X日X时X分。5.3开标地点：市区路号会议室。6.评标办法及标准6.1评标委员会组成：评标委员会由5名专家组成，其中招标人代表1名，技术专家3名，财务专家1名。6.2评标办法：评标办法采用综合评分法，总分100分，其中技术部分占60分，商务部分占40分。6.3评标标准：6.3.1技术部分：包括施工方案、质量保证措施、进度保证措施等，满分60分。6.3.2商务部分：包括投标报价、工期保证措施、信誉评价等，满分40分。6.4评标结果公示：评标结果将在开标结束后3个工作日内进行公示。7.中标候选人公示7.1中标候选人公示时间：中标候选人公示时间为3个工作日。7.2中标候选人公示内容：公示内容包括中标候选人名称、投标报价、工期保证措施、信誉评价等。7.3中标候选人公示方式：公示方式为在招标公告发布媒体上发布公示信息。8.中标通知书及合同签订8.1中标通知书：中标通知书应在评标结束后5个工作日内发出，中标通知书应明确中标人名称、中标金额、合同签订时间等内容。8.2合同签订：中标人应在收到中标通知书后X个工作日内，与招标人签订书面合同，合同签订地点为市区路号。8.3合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式四份，双方各执两份。9.工程进度及付款9.1工程进度要求：工程进度应按照合同约定的时间节点进行，每个阶段完成后，中标人应向招标人提交阶段性进度报告。9.2付款方式：付款方式为分阶段付款，具体付款节点及比例如下：9.2.1预付款：合同签订后X个工作日内支付合同总价的%作为预付款。9.2.2进度款：每完成合同约定工程量的%，支付相应工程款的%。9.2.3结算款：工程竣工验收合格后X个工作日内支付合同总价的%作为结算款。9.3付款节点：具体付款节点应与工程进度要求相一致。9.4付款手续：付款手续应按照双方约定进行，包括但不限于银行转账、支票等。10.工程质量及验收10.1工程质量要求：工程质量应符合国家及行业相关标准，确保工程质量合格。10.2验收标准：验收标准应参照国家及行业相关标准执行。10.3验收程序：10.3.1验收前，中标人应提前X个工作日向招标人提交验收申请。10.3.2验收过程中，双方应共同参与，对工程质量进行查验。10.3.3验收合格后，双方应签署验收报告。10.4验收报告：验收报告应详细记录验收过程及结果。11.工程保修11.1保修期限：工程保修期限为X年。11.2保修内容：保修内容包括但不限于线路故障、绝缘老化、接头松动等问题。11.3保修责任：在保修期内，如出现保修范围内的质量问题，中标人应负责修复，直至问题解决。12.违约责任12.1投标人违约责任：投标人未按时提交投标文件、提供虚假材料等，招标人有权取消其投标资格。12.2中标人违约责任：中标人未按时签订合同、未按合同约定完成工程等，招标人有权解除合同并要求赔偿损失。12.3其他违约责任：合同双方应遵守合同约定，如违反约定，应承担相应的违约责任。13.争议解决13.1争议解决方式：合同双方发生争议，应通过友好协商解决。13.2争议解决机构：如协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。13.3争议解决程序：仲裁或诉讼程序应按照相关法律法规进行。14.合同解除与终止14.1合同解除条件：合同双方可协商一致解除合同，或根据合同约定及法律法规规定解除合同。14.2合同终止条件：合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。14.3合同解除与终止程序：合同解除或终止程序应按照双方约定及法律法规进行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，参与合同履行、监督、咨询或提供服务的独立实体，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。15.2第三方的责任范围：15.2.1监理方：负责对工程进度、质量、安全进行监督，确保合同约定目标的实现。15.2.2咨询方：提供专业意见、建议或服务，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.2.3检测机构：对工程质量进行检测，确保工程质量符合国家标准。15.3第三方的选择与授权：15.3.1第三方的选择：甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议。15.3.2第三方的授权：甲乙双方应授权第三方在合同约定的范围内行使相应的权利和义务。16.甲乙双方的权利与义务16.1甲方的权利与义务：16.1.1权利：有权要求第三方按照合同约定履行职责，有权对第三方的行为进行监督。16.1.2义务：应向第三方提供必要的资料和信息，支付第三方服务费用，配合第三方的工作。16.2乙方的权利与义务：16.2.1权利：有权要求第三方按照合同约定履行职责，有权对第三方的行为进行监督。16.2.2义务：应向第三方提供必要的资料和信息，支付第三方服务费用，配合第三方的工作。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额：第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过其服务费用的一定比例，具体比例由甲乙双方在合作协议中约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系：第三方与甲方之间的关系由合作协议约定，甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。18.2第三方与乙方的关系：第三方与乙方之间的关系由合作协议约定，乙方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。18.3第三方与合同其他方的关系：第三方与合同其他方的关系由本合同及相关合作协议约定，各方应按照约定履行相应的权利和义务。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更：第三方介入可能导致合同内容的变化，甲乙双方应协商一致，对合同进行必要的变更。19.2变更程序：合同变更应按照本合同约定的程序进行，包括但不限于书面通知、协商一致、签署变更协议等。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决：第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。20.2争议解决机构：如协商不成，争议解决方式可参照第13条“争议解决”的规定。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止：第三方介入结束后，如合同履行完毕或合同约定的终止条件成就，合同终止。21.2终止程序：合同终止程序应按照本合同约定的程序进行，包括但不限于书面通知、签署终止协议等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标公告详细要求：包含工程概况、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。说明：招标公告应通过官方媒体发布，确保潜在投标人有足够的时间了解招标信息。2.招标文件详细要求：包含工程量清单、技术规范、投标须知、合同条款等。说明：招标文件应详细规定投标要求和合同履行过程中的各项条款。3.投标须知详细要求：说明投标文件的编制要求、投标保证金、开标程序、评标办法等内容。说明：投标须知应确保投标人充分理解投标流程和评标标准。4.投标文件详细要求：包括投标函、投标报价单、法定代表人授权委托书、投标保证金收据、质量保证书、工期保证书等。说明：投标文件应真实、完整，反映投标人的真实意愿和能力。5.投标保证金收据详细要求：证明投标人已缴纳投标保证金。说明：投标保证金收据应作为投标文件的组成部分。6.质量保证书详细要求：承诺工程质量符合国家及行业标准。说明：质量保证书应详细说明质量保证措施和责任。7.工期保证书详细要求：承诺按合同约定的时间完成工程。说明：工期保证书应明确工期安排和延误责任。8.合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、付款方式、工程质量要求、保修期限等内容。说明：合同是甲乙双方履行权利和义务的依据。9.进度报告详细要求：记录工程进度情况。说明：进度报告应定期提交，反映工程实际进度。10.验收报告详细要求：记录工程质量验收情况。说明：验收报告应详细记录验收过程及结果。11.保修记录详细要求：记录保修期内的问题及处理情况。说明：保修记录应作为工程质量保证的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.投标人违约行为：违约行为：未按时提交投标文件、提供虚假材料等。责任认定：招标人有权取消其投标资格，并要求赔偿由此造成的损失。示例：投标人未按时提交投标文件，招标人有权取消其投标资格。2.中标人违约行为：违约行为：未按时签订合同、未按合同约定完成工程等。责任认定：招标人有权解除合同，并要求中标人赔偿损失。示例：中标人未按时签订合同，招标人有权解除合同，并要求赔偿损失。3.第三方违约行为：违约行为：未按合同约定履行职责、造成甲乙双方损失等。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不得超过其服务费用的一定比例。示例：第三方未按合同约定进行工程质量检测，造成损失，应承担相应赔偿责任。4.甲乙双方违约行为：违约行为：未按合同约定履行付款义务、工程质量不达标等。责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：甲方未按时支付进度款，应支付违约金，并赔偿乙方由此造成的损失。布电线工程招标规范2本合同目录一览第一条项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目概况描述第二条招标条件2.1招标范围2.2招标文件获取2.3投标人资格要求2.4投标文件递交第三条工程量清单3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单内容3.3工程量清单计量单位第四条投标报价4.1投标报价原则4.2投标报价编制方法4.3投标报价有效期第五条合同签订与履行5.1合同签订5.2合同履行期限5.3合同履行方式5.4合同变更第六条工程进度与质量6.1工程进度计划6.2工程质量要求6.3工程验收第七条付款方式与结算7.1付款方式7.2付款进度7.3结算方式7.4结算时间第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序第十三条其他约定13.1其他约定事项13.2争议解决方式13.3争议解决机构第十四条合同附件14.1附件一：招标文件14.2附件二：投标文件14.3附件三：合同文本第一部分：合同如下：第一条项目概况1.1项目名称：布电线工程1.2项目地点：市区街道1.3项目规模：总建筑面积平方米，布电线总长度米1.4项目概况描述：本项目为市区新建住宅小区布电线工程，包括住宅楼、地下车库、公共设施等区域的电线布设。第二条招标条件2.1招标范围：包括设计、施工、监理等全过程2.2招标文件获取：投标人需在规定时间内，通过网站招标文件2.4投标文件递交：投标文件应在规定时间内递交至市区街道办公室第三条工程量清单3.1工程量清单编制依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》GB5050020133.2工程量清单内容：包括电线布设、线槽安装、桥架安装、配电箱安装等工程量3.3工程量清单计量单位：电线布设按米计，线槽安装按米计，桥架安装按米计，配电箱安装按台计第四条投标报价4.1投标报价原则：遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则4.2投标报价编制方法：采用综合单价法4.3投标报价有效期：自投标截止之日起90天内有效第五条合同签订与履行5.1合同签订：中标通知书发出后30日内签订合同5.2合同履行期限：自合同签订之日起个月内完成工程5.3合同履行方式：按照工程进度分阶段验收、付款5.4合同变更：经双方协商一致，可对合同内容进行变更第六条工程进度与质量6.1工程进度计划：根据工程实际情况制定详细进度计划，经双方确认后执行6.2工程质量要求：严格按照国家有关质量标准和规范执行，确保工程质量合格6.3工程验收：按照国家有关工程验收标准进行验收，验收合格后支付相应款项第七条付款方式与结算7.1付款方式：分阶段付款，包括预付款、进度款、竣工结算款7.2付款进度：预付款为合同总额的20%，进度款根据工程进度支付，竣工结算款为合同总额的60%，剩余20%作为质保金7.3结算方式：采用银行转账方式结算7.4结算时间：每月末前结算上一个月的款项第八条争议解决8.1争议解决方式：发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁8.2争议解决程序：仲裁委员会受理后，应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决8.3争议解决机构：市仲裁委员会第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、未按合同约定支付款项等9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失9.3违约责任赔偿：赔偿金额根据实际情况计算，包括直接损失和间接损失第十条合同解除与终止10.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力事件导致合同无法履行等10.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同10.3合同解除与终止程序：合同解除或终止前，双方应书面通知对方，并按照合同约定进行善后处理第十一条保密条款11.1保密内容：包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后年11.3违约责任：违反保密义务的，应承担相应的法律责任第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效12.2合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致解除合同、法定解除条件成就12.3合同解除与终止程序：合同解除或终止前，双方应书面通知对方，并按照合同约定进行善后处理第十三条其他约定13.1其他约定事项：包括但不限于合同份数、合同文本的正式版本、通知送达方式等13.2争议解决方式：如本合同未明确约定的争议解决方式，应按照中华人民共和国相关法律规定处理13.3争议解决机构：如本合同未明确约定的争议解决机构，应提交至合同签订地人民法院诉讼解决第十四条合同附件14.1附件一：招标文件14.2附件二：投标文件14.3附件三：合同文本14.4附件四：工程量清单14.5附件五：工程进度计划14.6附件六：质量标准及验收规范14.7附件七：付款方式及结算明细表14.8附件八：争议解决方式及机构说明14.9附件九：保密条款说明14.10附件十：合同签订及生效证明第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义：本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的，参与本合同项目实施、监督、咨询或服务的任何个人或组织。1.2范围：第三方介入包括但不限于监理单位、设计单位、施工图审查机构、造价咨询机构、审计机构、保险机构等。第二条第三方介入的同意与选择2.1同意：甲乙双方同意在合同执行过程中引入第三方介入，并需事先书面通知对方。2.2选择：第三方由甲乙双方协商确定，或由合同约定程序产生。第三条第三方介入的职责与权利3.1职责：3.1.1监理单位：负责监督施工过程，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。3.1.2设计单位：负责提供设计图纸和技术支持，确保设计符合相关规范和标准。3.1.3施工图审查机构：负责对施工图进行审查，确保设计方案的合理性和可行性。3.1.4造价咨询机构：负责提供工程造价咨询，包括预算编制、结算审核等。3.1.5审计机构：负责对工程项目的财务状况进行审计，确保资金使用的合规性。3.1.6保险机构：负责为工程提供必要的保险服务，如工程保险、责任保险等。3.2权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。3.2.3第三方有权根据合同约定向甲乙双方提出建议或要求。第四条第三方责任限额4.1责任限额：第三方因自身原因导致的损失，其责任限额由合同约定，或根据相关法律法规确定。4.2超出责任限额的部分，由甲乙双方根据合同约定分担。第五条第三方介入的合同关系5.1第三方与甲乙双方之间不构成直接合同关系，第三方仅作为合同执行过程中的辅助者。5.2第三方与甲乙双方之间的权利义务，由甲乙双方与第三方签订的补充协议或服务合同约定。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更：第三方介入的职责、权利和责任限额等，如需变更，应经甲乙双方同意，并书面通知对方。6.2解除：如第三方无法履行其职责或违反合同约定，甲乙双方有权解除其介入，并要求第三方承担相应的责任。第七条第三方介入的费用承担7.1费用承担：第三方介入产生的费