中介房屋阴阳合同标准文本

中介房屋阴阳合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于：

1.买方有意购买卖方名下位于________________的房屋（以下简称“标的房屋”）。

2.买方与卖方就标的房屋的买卖事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、标的房屋

1.标的房屋位于________________，建筑面积为________________平方米，房屋结构为________________，房屋用途为________________。

2.标的房屋权属清晰，无任何产权纠纷。

二、房屋价格

1.标的房屋总价为人民币________________元整。

2.买方应于本合同签订之日起________________日内，向卖方支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

3.买方应于本合同签订之日起________________日内，向卖方支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

4.买方应于本合同签订之日起________________日内，向卖方支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

三、付款方式

1.买方支付房屋总价款的方式为现金支付。

2.买方支付房屋总价款的具体时间、地点由双方另行协商确定。

四、交付房屋

1.买方应于本合同签订之日起________________日内，取得标的房屋的占有、使用、收益和处分权。

2.买方在取得标的房屋后，应立即向卖方支付剩余的房屋总价款。

五、违约责任

1.如买方未按本合同约定的时间、地点支付房屋总价款，每逾期一日，应向卖方支付房屋总价款的________________%作为违约金。

2.如卖方未按本合同约定的时间、地点交付标的房屋，每逾期一日，应向买方支付房屋总价款的________________%作为违约金。

3.如买方或卖方违反本合同约定的其他条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向标的房屋所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.标的房屋产权证复印件。

2.房屋买卖合同补充协议。

3.其他与本合同相关的文件。

甲方（买方）：________________

乙方（卖方）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

丙方（以下简称“担保方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于：

1.买方有意购买卖方名下位于________________的房屋（以下简称“标的房屋”）。

2.为保障买方的合法权益，丙方同意作为担保方，为卖方提供担保服务。

3.买方、卖方及担保方（以下简称“三方”）经友好协商，达成如下协议：

一、标的房屋

1.标的房屋位于________________，建筑面积为________________平方米，房屋结构为________________，房屋用途为________________。

2.标的房屋权属清晰，无任何产权纠纷。

二、房屋价格及支付方式

1.标的房屋总价为人民币________________元整。

2.买方应于本合同签订之日起________________日内，向卖方支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

3.买方应于本合同签订之日起________________日内，向卖方支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

4.买方应于本合同签订之日起________________日内，向卖方支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

5.丙方在本合同履行过程中，如卖方未履行交付房屋的义务，丙方应按照本合同约定承担相应的担保责任。

三、担保方责任

1.丙方对本合同约定的卖方交付房屋义务承担连带责任担保。

2.丙方应在买方提出履行担保请求之日起________________日内，向买方支付本合同约定的房屋总价款。

四、甲方权益保障

1.甲方在履行本合同过程中，如卖方或担保方违约，甲方有权要求卖方或担保方承担违约责任。

2.甲方有权要求卖方或担保方在违约责任范围内承担相应的赔偿责任。

3.甲方有权要求卖方或担保方按照本合同约定支付违约金。

五、卖方违约及限制条款

1.如卖方未按本合同约定的时间、地点交付标的房屋，每逾期一日，应向买方支付房屋总价款的________________%作为违约金。

2.如卖方在本合同履行过程中，故意隐瞒标的房屋的瑕疵或产权纠纷，卖方应向买方支付房屋总价款的________________%作为违约金。

3.如卖方违反本合同约定，卖方同意承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向标的房屋所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式三份，三方各执一份。

八、第三方介入的意义和目的

1.本合同引入第三方担保方，旨在保障买方的合法权益，降低交易风险。

2.担保方的介入，有利于提高交易效率，确保合同履行。

九、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为合同主导方，享有合同签订、履行、违约追究等权益。

2.甲方通过本合同，保障自身在交易过程中的权益，降低交易风险。

附件：

1.标的房屋产权证复印件。

2.房屋买卖合同补充协议。

3.其他与本合同相关的文件。

甲方（买方）：________________

乙方（卖方）：________________

丙方（担保方）：________________

签订日期：________________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“购房者”）：

地址：________________

法定代表人：________________

丙方（以下简称“融资方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于：

1.开发商拟开发位于________________的住宅项目（以下简称“项目”）。

2.购房者有意购买项目中的住宅单元（以下简称“标的住宅”）。

3.为确保购房者能够按时获得标的住宅，丙方同意为购房者提供融资服务，并承担相应的担保责任。

4.开发商、购房者及融资方（以下简称“三方”）经友好协商，达成如下协议：

一、标的住宅

1.标的住宅位于项目内，具体位置为________________，建筑面积为________________平方米。

2.标的住宅权属清晰，无任何产权纠纷。

二、房屋价格及支付方式

1.标的住宅总价为人民币________________元整。

2.购房者应于本合同签订之日起________________日内，向开发商支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

3.购房者应于本合同签订之日起________________日内，向开发商支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

4.购房者应于本合同签订之日起________________日内，向开发商支付房屋总价款的________________%，即人民币________________元整。

5.丙方在本合同履行过程中，如购房者未按时支付购房款，丙方应按照本合同约定承担相应的担保责任。

三、融资方责任

1.丙方为本合同约定的购房者支付购房款义务承担连带责任担保。

2.丙方应在购房者提出履行担保请求之日起________________日内，向购房者支付本合同约定的购房款。

四、乙方权益保障

1.乙方在履行本合同过程中，如开发商未按时交付标的住宅，乙方有权要求开发商承担违约责任。

2.乙方有权要求开发商按照本合同约定支付违约金。

3.乙方有权要求开发商在违约责任范围内承担相应的赔偿责任。

五、开发商违约及限制条款

1.如开发商未按本合同约定的时间、地点交付标的住宅，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款的________________%作为违约金。

2.如开发商在本合同履行过程中，故意隐瞒标的住宅的瑕疵或产权纠纷，开发商应向乙方支付房屋总价款的________________%作为违约金。

3.如开发商违反本合同约定，开发商同意承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向标的住宅所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式三份，三方各执一份。

八、乙方为主导的目的和意义

1.乙方作为合同主导方，享有合同签订、履行、违约追究等权益。

2.乙方通过本合同，保障自身在交易过程中的权益，确保按时获得标的住宅。

九、弱化甲方为主导的意义和目的

1.本合同中，甲方（开发商）作为