水利发包合同协议

水利发包合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有水利工程发包需求，乙方具备相应的水利工程承包能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将水利工程发包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[水利工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：本水利工程主要包括但不限于[具体水利设施，如河道疏浚、堤坝加固、灌溉渠道修建等]的设计、施工、设备采购与安装。河道疏浚长度为[x]米，底宽为[x]米，边坡坡度为[x]，疏浚深度为[x]米，需清理淤泥及杂物总量约为[x]立方米。堤坝加固部分，需对[具体堤坝段]进行加高、加宽处理，加高[x]米，加宽[x]米，采用[具体加固材料及方式，如混凝土护坡、土工布加筋等]，加固长度总计[x]米。灌溉渠道修建包括[渠道数量及分布情况]，渠道总长[x]米，渠道底宽[x]米，上口宽[x]米，深[x]米，采用[渠道衬砌材料，如浆砌石、混凝土等]进行衬砌。设备采购与安装涵盖[具体设备名称及数量，如水泵、闸门、启闭机等]，水泵流量为[x]立方米/小时，扬程为[x]米；闸门尺寸为[长×宽]，材质为[具体材质]；启闭机型号为[具体型号]，起重量为[x]吨。4.工程目的：通过本水利工程的实施，改善[当地水利状况描述，如防洪能力、灌溉条件等]，保障区域内水资源的合理调配与利用，促进农业生产及相关产业的可持续发展。二、合同工期1.开工日期：本合同工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本合同工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[x]日历天。3.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金；延误超过[x]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经双方协商一致后，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，合同总价不再调整。2.支付方式：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[x%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体工程完成[x%]等]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价的[x%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工并通过甲方及相关部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的[x%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工验收合格满[x]个月后，如无质量问题及其他纠纷，甲方向乙方支付剩余合同价款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。按照本合同约定的支付方式和时间支付工程价款。有权要求乙方提供与工程相关的资料和文件。2.义务：负责办理工程建设所需的相关审批手续，确保工程建设合法合规。提供施工现场的原始基准点、基准线和水准点等资料，并对其真实性、准确性负责。协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定及时向乙方提供施工所需的设计图纸及相关技术资料，并进行技术交底。对乙方提交的工程进度计划、施工组织设计等文件进行审核，并及时给予答复。（二）乙方权利义务1.权利：按照本合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和文件，并对甲方提供的资料和文件进行审查，如发现问题及时提出。在施工过程中，根据实际情况提出合理化建议，经甲方同意后实施。2.义务：具备相应的水利工程施工资质，并按照国家和地方有关规定及本合同约定组织施工，确保工程质量达到国家现行验收规范的合格标准。编制详细的施工组织设计和工程进度计划，报甲方审核后严格按照执行。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，减少对周边环境的影响。按照合同约定的工期完成工程建设任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。负责采购工程所需的材料、设备，但材料、设备的质量必须符合国家和行业标准以及本合同约定，并提供产品合格证明等相关资料。在工程竣工后，按照国家和地方有关规定及本合同约定提交竣工资料，并组织工程竣工验收。对工程质量承担保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起[x]年。在保修期内，乙方应及时响应甲方的维修通知，免费进行维修；如因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担维修费用及因此给甲方造成的损失。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量标准为符合国家现行水利工程施工质量验收规范的合格标准。乙方应严格按照设计文件、施工规范及质量检验评定标准组织施工，确保工程质量达到合同要求。2.质量检验：乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，每道工序完成后，必须经过乙方自检合格后方可报甲方及监理单位进行验收。甲方及监理单位有权对工程质量进行不定期检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到合同要求。由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。3.竣工验收：工程竣工后，乙方应在自检合格的基础上，向甲方提交竣工验收申请报告，并提供完整的竣工资料。甲方应在收到乙方申请报告后的[x]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。如工程竣工验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至工程通过验收。整改期间的费用由乙方承担，且工期不顺延。因乙方原因导致工程无法通过验收或延误验收时间的，乙方应承担相应的违约责任。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程变更或延误工期的，应承担乙方因此造成的损失，并按照合同约定顺延工期。如甲方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的质量标准完成工程建设任务，乙方应负责无偿返工直至达到合同要求，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍不符合合同要求，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方未按照本合同约定的工期完成工程建设任务，应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。乙方违反本合同约定采购材料、设备或使用不合格材料、设备的，甲方有权要求乙方更换，并承担因此产生的费用。如因乙方使用不合格材料、设备导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担全部责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方擅自将工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同份数：本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.合同变更与解除：本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。在履行本合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[x]天书面通知对方，并经对方同意，同时承担相应的违约责任。4.保密条款：双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，