2025年监理工程师合同管理考试题库

2025年监理工程师合同管理考试题库监理工程师“第一章

建设工程合同管理法律制度”试题答案及解析第1题不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是()。A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同参考答案：B解析：本题考核的是合同计价方式。不同合同计价方式下承包商的风险从大到小排序：固定总价合同＞可调总价合同＞固定单价合同＞可变单价合同＞成本加酬金合同。第2题下面属于成本加酬金合同适用的情形（）。A.仅适用于工程复杂,工程技术、结构方案难以预先确定,时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目B.多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况C.一般适用于工程范围和任务明确,工程设计图纸完整详细,承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划,施工期较短、价格波动不大的项目D.建设周期1年半以上的工程项目参考答案：A解析：本题考核的是成本加酬金合同适用情形。选项B属于单价合同适用情形。选项C、D属于总价合同适用情形。第3题根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求参考答案：C解析：本题考核的是保证的方式。保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。第4题具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织是（）。A.自然人B.法人C.非法人组织D.物参考答案：B解析：本题考核的是法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人是与自然人相对应的概念,是法律赋予社会组织具有人格的一项制度。第5题关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效参考答案：C解析：本题考核的是施工预付款保函。预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。第6题个人独资企业、合伙企业属于合同法律关系中的（）。A.自然人B.法人C.非法人组织D.物参考答案：C解析：本题考核的是非法人组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。第7题不具备法人资格的专业服务机构属于合同法律关系中的（）。A.自然人B.法人C.非法人组织D.物参考答案：C解析：本题考核的是非法人组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。第8题不具备法人资格,但能够依法以自己的名义从事民事活动的组织被称为（）。A.自然人B.法人C.非法人组织D.物参考答案：C解析：本题考核的是非法人组织。非法人组织是不具有法人资格,但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。第9题下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是（）。A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同参考答案：C解析：首先,经过分析得知题干中问的“建筑材料”属于合同法律关系客体中的“物”,然后再来逐项分析备选项中的四种合同客体各是什么：选项A（施工合同）的客体是施工行为；选项B（设计合同）的客体是工程设计；选项C（买卖合同）的客体是物；选项D（勘察合同）的客体是勘察行为。因此,选项C符合题意。第10题下列合同中,合同法律关系客体属于物的是（）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同参考答案：A解析：法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料,可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。货币作为一般等价物也是法律意义上的物,可以作为合同法律关系的客体,如借款合同等。第11题代理是借助他人代本人为意思表示,本人自己享有意思表示后果的法律行为。关于代理的特征表现描述错误的是（）。A.代理人可以不在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任参考答案：A解析：选项A错在“可以不”,正确的表述应为代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。第12题基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理是（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.追加代理参考答案：A解析：委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理,因此又称为意定代理。第13题施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.追加代理参考答案：A解析：本题考核的是代理关系。施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成委托代理。第14题工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.追加代理参考答案：A解析：本题考核的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。第15题在工程建设中涉及的代理主要是（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.追加代理参考答案：A解析：在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。第16题施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.追加代理参考答案：A解析：以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。第17题根据法律的直接规定而产生的代理是（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.追加代理参考答案：B解析：本题考核的是法定代理。法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。第18题因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任参考答案：D解析：如果授权范围不明确,则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。第19题保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。A.1B.3C.6D.12参考答案：C解析：本题考核的是保证责任。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。第20题当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的是（）。A.一般保证B.连带责任保证C.附生效条件的保证D.无效保证参考答案：A解析：本题考核的是保证方式。一般保证是指当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证。第21题当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式是（）。A.一般保证B.连带责任保证C.附生效条件的保证D.无效保证参考答案：B解析：本题考核的是保证方式。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。第22题当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照（）承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.附生效条件的保证D.无效保证参考答案：A解析：本题考核的是保证责任。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。第23题公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为（）。A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关参考答案：A解析：本题考查的是担保方式。债务人或者第三人称为抵押人,债权人称为抵押权人,提供担保的财产为抵押物。抵押人是指为担保债的履行而提供抵押物的债务人或者第三人。第24题根据《民法典》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是（）。A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人参考答案：D解析：本题考查的是对抵押和担保的含义。担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。第25题同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得价款的清偿原则不正确的是（）。A.按照登记的先后顺序清偿B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权未登记的,按照债权比例清偿参考答案：B解析：本题考核的是清偿原则。选项B应为登记顺序相同的,按照债权比例清偿。第26题同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得价款的清偿原则不正确的是（）。A.按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的,按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权未登记的,先保全的先清偿参考答案：D解析：本题考核的是清偿原则。选项D应为抵押权未登记的,按照债权比例清偿。第27题某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖,得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元,则拍卖得款的分配应为（）。A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元参考答案：B解析：债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的,抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用,即返还施工企业：2000－1000－200－200－50=550（万元）。第28题某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行1000万元,B银行2000万元B.A银行1800万元,B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元,B银行1000万元参考答案：A解析：本题考核的是抵押权的实现。同—财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：（1）抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；（2）抵押权已登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。第29题关于质押概念的表述中,不正确的是（）。A.质权是一种法定的担保物权,以不转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,移交的动产或权利为质物C.质押后,当债务人不能履行债务时,债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押,是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保参考答案：A解析：本题考核的是质押概念。选项A应为质权是一种约定的担保物权,以转移占有为特征。第30题甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同,应该返还给甲（）万元。A.50B.80C.90D.100参考答案：C解析：定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20％,即40万,其余10万属于预付款,双倍返还定金80万,加10万预付款,总共90万。第31题预付款担保是指承包人与发包人签订合同后,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。预付款担保的主要形式为（）。A.现金B.银行保函C.保兑支票D.银行汇票参考答案：B解析：本题考核的是预付款担保。预付款担保的主要形式为银行保函。其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工,偿还发包人已支付的全部预付金额。第32题根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.10%C.30%D.与预付款金额相同参考答案：A解析：本题考核的是数额要求。投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的2%。第33题建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标B.投标人向招标人提出修改招标文件的要求C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人的投标报价明显低于其实际成本参考答案：C解析：本题考核的是施工投标保证。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。第34题根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的（）。A.2%B.10%C.30%D.与预付款金额相同参考答案：B解析：本题考核的是数额要求。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,一般情况下额度为合同价格的10%。第35题履约银行保函是中标人从银行开具的保函,其额度是合同价格的（）。A.2%B.10%C.30%D.与预付款金额相同参考答案：B解析：本题考核的是数额要求。履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度是合同价格的10%。第36题履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的（）。A.2%B.10%C.30%D.与预付款金额相同参考答案：C解析：本题考核的是数额要求。履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。第37题建设工程合同签订以后,发包人给承包人一定比例的预付款,但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。预付款担保的金额应当（）。A.2%B.10%C.30%D.与预付款金额相同参考答案：D解析：本题考核的是数额要求。建设工程合同签订以后,发包人给承包人一定比例的预付款,但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保,金额应当与预付款金额相同。第38题某工程施工招标,合同估算价为3000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A.60B.80C.350D.300参考答案：A解析：本题考核的是数额要求。投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的2%。即为60万元。第39题保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人被称为（）。A.投保人B.保险人C.被保险人D.受益人参考答案：A解析：本题考核的是保险合同主体。投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人。第40题其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人是（）。A.投保人B.保险人C.被保险人D.受益人参考答案：C解析：本题考核的是保险合同主体。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人。第41题人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人是（）。A.投保人B.保险人C.被保险人D.受益人参考答案：D解析：本题考核的是保险合同主体。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人,投保人、被保险人可以为受益人。第42题安装工程一切险通常应以()为保险期限。A.整个工期B.工程全寿命期C.施工安装合同有限期D.设备生产至安装完成期间参考答案：A解析：本题考核的是保险期限。安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。一般是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止日，则验收完毕时保险期也终止。第43题建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程（）。A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案：B解析：建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三者责任险是指凡工程期间的保险有效期内因工地上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。第44题保险合同订立前,保险人应履行的义务是（）。A.将办理保险的有关事项告知投保人B.按照保险人的要求,将主要危险情况告知保险人C.按照约定期限交纳保险费D.遵守有关消防、安全、生产操作和劳动保护方面的法规及规定参考答案：A解析：本题考核的是保险合同当事人的管理义务。保险合同订立后,当事人双方必须严格地、全面地按保险合同订立的条款履行各自的义务。在订立保险合同前,当事人双方均应履行告知义务。即保险人应将办理保险的有关事项告知投保人。第45题保险合同订立前,投保人应履行的义务是（）。A.将办理保险的有关事项告知投保人B.按照保险人的要求,将主要危险情况告知保险人C.按照约定期限交纳保险费D.遵守有关消防、安全、生产操作和劳动保护方面的法规及规定参考答案：B解析：本题考核的是保险合同当事人的管理义务。保险合同订立后,当事人双方必须严格地、全面地按保险合同订立的条款履行各自的义务。在订立保险合同前,当事人双方均应履行告知义务。即保险人应将办理保险的有关事项告知投保人；投保人应当按照保险人的要求,将主要危险情况告知保险人。第46题保险事故发生后,保险人应履行的义务是（）。A.发现被保险财产有不安全因素时,及时向投保人提出清除不安全因素的建议B.采取措施避免扩大损失C.将保险事故发生的情况及时通知保险人D.对保险事故所造成的保险标的损失或者引起的责任,按照保险合同的规定履行赔偿或给付责任参考答案：D解析：本题考核的是保险合同当事人的管理义务。保险人对保险事故所造成的保险标的损失或者引起的责任,应当按照保险合同的规定履行赔偿或给付责任。第47题我国工程建设领域推行标准招标合同文件，当事人选用标准合同文本将有利于（）。A.降低合同价格B.避免条款缺项漏项C.提高交易效率D.审计监督合同E.条款符合法规要求参考答案：BCDE解析：本题考核的是参考选用标准示范文本的作用。在招标采购和缔约过程中，应考虑选用适合工程项目需要的标准招标文件及合同示范文本。通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。第48题与单价合同相比，固定总价合同的特点有()。A.适用地下条件复杂的工程B.适用于时间特别紧迫的工程C.业主控制投资的难度大D.承包商承担价格变化的风险较大E.对承包商准确预估工程量的要求高参考答案：DE解析：本题考核的是合理选择适合建设工程特点的合同计价方式。采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。第49题单价合同分类分为（）。A.固定单价合同B.可变单价合同C.固定总价合同D.可调总价合同E.成本加酬金合同参考答案：AB解析：本题考核的是单价合同分类。选项C和D是总价合同分类,选项E是成本加酬金合同分类。第50题委托代理采用书面形式授权的，授权委托书应当载明的内容有（）A.代理事项B.代理权限C.代理人姓名或名称D.代理费用E.代理期限参考答案：ABCE解析：本题考核的是授权委托书应当载明的内容。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。第51题合同法律关系的构成要素有()。A.目标B.主体C.客体D.内容E.性质参考答案：BCD解析：本题考核的是合同法律关系的概念。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。第52题合同管理贯穿于工程项目全过程,是工程项目管理的核心。招标采购阶段的合同管理任务和方法有（）。A.开展建设工程项目招标采购的总体策划B.根据标准文本编制招标文件和合同条件C.细化项目参建各相关方的合同界面管理D.倡导构建合同各方合作共赢机制E.组织做好合同评审工作参考答案：ABC解析：本题考核的是招标采购阶段的合同管理任务和方法。招标采购阶段的合同管理任务和方法包括：开展建设工程项目招标采购的总体策划；根据标准文本编制招标文件和合同条件；细化项目参建各相关方的合同界面管理；合理选择适合建设工程特点的合同计价方式。选项D、E属于合同签订及履行阶段的管理任务和方法。第53题合同评审的内容主要包括（）。A.合法性、合规性评审B.合理性、可行性评审C.合同严密性、完整性评审D.合同风险评估E.合同实施的主要风险参考答案：ABCD解析：本题考核的是合同评审的内容。合同评审的内容主要包括：合法性、合规性评审；合理性、可行性评审；合同严密性、完整性评审；与产品或过程有关要求的评审；合同风险评估。选项E是合同交底内容。第54题关于实施计划包括（）。A.合同实施总体安排B.合同分解与管理策划C.合同实施保证体系的建立D.合同实施计划及责任分配E.合同实施的主要风险参考答案：ABC解析：本题考核的是实施计划。选项D、E属于合同交底。第55题合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系,包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。其中,合同法律关系的内容包括（）。A.物B.行为C.智力成果D.权利E.义务参考答案：DE解析：本题考核的是合同法律关系的内容。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。第56题合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人,包括（）。A.自然人B.法人C.非法人组织D.物E.智力成果参考答案：ABC解析：本题考核的是合同法律关系的主体。合同法律关系主体是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织,为合同当事人。第57题合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.智力成果D.权利E.义务参考答案：ABC解析：本题考核的是合同法律关系的客体。合同法律关系客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。第58题某工程投保建筑工程一切险，保险人负责赔偿损失的有（）。A.设备锈蚀造成的损失B.盘点时发现的材料短缺C.水灾造成的损失D.原材料缺陷造成的损失E.雷电造成的损失参考答案：CE解析：本题考核的是建筑工程一切险的保险责任。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。A、B、D选项属于除外责任的情形。第59题合同法律关系包含的要素有（）。A.主体B.客体C.内容D.权利E.义务参考答案：ABC解析：本题考核的是合同法律关系包含要素。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。第60题法人应当依法成立,有自己的（）。A.名称B.组织机构C.住所D.财产E.委托代理人参考答案：ABCD解析：本题考核的是法人成立。法人应当依法成立；有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。第61题合同法律关系客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。下列合同法律关系的客体中,属于行为的是（）。A.勘察设计B.施工安装C.绑扎钢筋D.土方开挖E.工程设计参考答案：ABCD解析：本题考核的是合同法律关系的客体。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等,这些行为都可以成为合同法律关系的客体。行为也可以表现为提供一定的劳务,如绑扎钢筋、土方开挖、抹灰等。第62题在合同法律关系的客体中,属于物的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.建筑物D.货币E.绑扎钢筋参考答案：ABCD解析：本题考核的是合同法律关系的客体。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料,可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。货币作为一般等价物也是法律意义上的物,可以作为合同法律关系的客体,如借款合同等。第63题合同法律关系客体的智力成果指的是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括（）。A.货币B.知识产权C.技术秘密D.工程设计E.专利权参考答案：BCDE解析：本题考核的是合同法律关系客体。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等,都有可能成为合同法律关系的客体。第64题法律事实包括行为和事件,其中的行为是指法律关系主体有意识的活动。在施工合同履行过程中发生的事实中,属于行为的有（）。A.当事人订立合法有效的合同B.建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动C.建设工程合同当事人违约D.行政行为E.罢工影响施工进度参考答案：ABCD解析：行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为,包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为,如:在建设活动中,当事人订立合法有效的合同,会产生建设工程合同关系；建设行政管理部依法对建设活动进行的管理活动,会产生建设行政管理关系。凡违反国家法律规定的行为是违法行为,如:建设工程合同当事人违约,会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生、变更、消灭。第65题法律事实包括行为和事件,其中的事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。在施工合同履行过程中发生的事实中,属于事件的有（）。A.发生法律效力的法院判决、裁定B.地震灾害导致施工暂停C.台风灾害导致施工暂停D.罢工影响施工进度E.战争导致施工暂停参考答案：BCDE解析：事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实,如地震、台风等。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事件所形成的客观事实,如战争、罢工、禁运等。无论自然事件还是社会事件,它们的发生都能引起一定的法律后果。即导致合同法律关系的产生或者迫使已经存在的合同法律关系发生变化。第66题关于法律事实的说法,正确的是（）。A.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏B.建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动C.建设工程合同当事人违约D.罢工影响施工进度E.战争导致施工暂停参考答案：BCDE解析：本题考核的是法律事实。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有：当事人订立合法有效的合同；建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动；建设工程合同当事人违约；行政行为；发生法律效力的法院判决、裁定；仲裁机构发生法律效力的裁决；地震灾害导致施工暂停；台风灾害导致施工暂停；罢工影响施工进度；战争导致施工暂停。第67题对于无权代理行为,“被代理人”可以根据无权代理的行为后果行使的权利有()。A.催告权B.默认权C.拒绝权D.追认权E.撤销权参考答案：CD解析：本题考核的是无权代理。无权代理的法律后果：（1）“被代理人”①可以行使“追认权”，将无权代理行为转化为合法的代理行为，由被代理人承担民事责任。②可以行使“拒绝权”，由行为人承担民事责任。（2）第三人事后知道对方为无权代理的①可以向“被代理人”行使“催告权”，催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。②在被代理人追认前可以行使“撤销权”。撤销应当以通知的方式作出。第68题无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清参考答案：ACD解析：本题考核的是无权代理。无权代理包括以下三种情况:（1）没有代理权而为的代理行为；（2）超越代理权限而为的代理行为；（3）代理权终止后的代理行为。第69题指定代理或法定代理的终止情形有（）。A.代理期间届满B.代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.被代理人取得民事行为能力E.被代理人恢复民事行为能力参考答案：BCDE解析：本题考核的是指定代理或法定代理的终止情形。选项A属于委托代理关系的终止情形。第70题根据《民法典》的规定,担保方式有（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.违约金参考答案：ABCD解析：本题考核的是担保方式。担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。第71题关于担保及担保合同的说法,正确的有（）。A.担保的目的是促使债务人履行债务实现债权人的权利B.担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金C.担保合同是主合同,被担保合同是担保合同的从合同D.被担保合同无效,担保合同也无效E.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则参考答案：ABDE解析：本题考核的是担保和担保合同。被担保合同是主合同,担保合同是被担保合同的从合同。第72题保证合同的订立主体包括（）。A.保证人B.被保证人C.债权人D.受益人E.质押人参考答案：AC解析：本题考核的是保证合同。保证是指保证人和债权人约定。第73题保证法律关系应当参加的主体至少有（）。A.保证人B.被保证人C.债权人D.受益人E.质押人参考答案：ABC解析：本题考核的是保证合同。保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、被保证人（债务人）和债权人。第74题《民法典》规定的保证合同的主要内容包括（）。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的期限C.保证的期间D.保证的方式E.合同双方的经营能力参考答案：ABCD解析：本题考核的是保证合同的内容。保证合同应包括以下内容：（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范围；（5）保证的期间；（6）双方认为需要约定的其他事项。第75题下列组织或机构中,不能作为保证人的是（）。A.某有限责任公司B.自然人孙某C.企业法人的分支机构D.企业法人的职能部门E.国家机关参考答案：CDE解析：本题考核的是保证人资格。以下组织不能作为保证人:（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。第76题按照《民法典》的规定,可以作为保证人的有（）。A.某有限责任公司B.自然人孙某C.学校D.幼儿园E.医院参考答案：AB解析：本题考核的是保证人资格。以下组织不能作为保证人:（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。第77题施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,正确的有（）。A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任参考答案：AD解析：不具有保证人资格的人所订立的保证合同是无效的。保证合同无效,便不存在保证责任的承担问题。第78题关于抵押权的说法正确的是()。A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效B.使用权不明的财产不得抵押C.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同E.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记参考答案：BCE解析：本题考核的是抵押物。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，故A选项错误。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立，故D选项错误。第79题抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。根据《民法典》,下列财产不能作为担保物的是（）。A.交通运输工具B.土地所有权C.宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.学校、幼儿园、医疗机构等以公益为目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施E.所有权、使用权不明或者有争议的财产参考答案：BCDE解析：本题考核的是抵押物范围。下列财产不得抵押:（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等以公益为目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封扣押监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。第80题根据《民法典》的规定,债务人或者第三人有权处分的财产中,可以抵押的有（）。A.建筑物和其他土地附着物B.建设用地使用权C.海域使用权D.生产设备、原材料、半成品、产品E.土地所有权参考答案：ABCD解析：本题考核的是抵押物范围。下列财产可以作为抵押物：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。第81题抵押权自登记时设立的抵押财产有（）。A.建筑物和其他土地附着物B.建设用地使用权C.海域使用权D.正在建造的建筑物E.正在建造的船舶、航空器参考答案：ABCD解析：本题考核的是抵押物范围。当事人以建筑物和其他土地附着物,建设用地使用权,海域使用权,正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。第82题抵押权自抵押合同生效时设立的抵押财产有（）。A.生产设备、原材料、半成品、产品B.交通运输工具C.正在建造的船舶、航空器D.土地所有权E.宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权参考答案：ABC解析：本题考核的是抵押物范围。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品,交通运输工具,或者正在建造的船舶、航空器抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立,未经登记,不得对抗善意第三人。第83题根据《民法典》,下列不适合作为质押财产的有（）。A.支票B.仓单C.股份D.建设用地E.房屋所有权参考答案：DE解析：可以质押的权利包括:（1）汇票、支票、本票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）应收账款；（7）法律行政法规规定可以出质的其他财产权利。第84题留置是指债务人不履行到期债务时,债权人对已经合法占有的债务人的动产,可以留置不返还占有,并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。关于留置的说法,不正确的是（）。A.债权人留置的动产,应当与债权属于同一法律关系,但企业之间留置的除外B.法律规定或者当事人约定不得留置的动产,不得留置C.在承揽合同中,定作方逾期不领取其定作物的,承揽方有权将该定作物折价、拍卖、变卖,并从中优先受偿D.能够留置的财产仅限于不动产E.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产参考答案：DE解析：本题考核的是留置。选项D应改为担保物只能是动产。选项E应改为留置权以债权人合法占有对方财产为前提。第85题关于定金的说法,正确的是（）。A.当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保B.债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回C.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的,应双倍返还定金E.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的50％参考答案：ABCD解析：本题考核的是定金。选项E错在“50％”,正确的表述应为定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20％。第86题履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种,其中的履约担保金可以采用（）。A.现金B.银行保函C.保兑支票D.银行汇票E.现金支票参考答案：CDE解析：本题考核的是履约保证。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,一般情况下额度为合同价格的10%。第87题下列属于投标保证金不予退还的情形（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正C.投标人采用不正当的手段骗取中标D.承包人破产,倒闭E.承包人中途毁约、中止工程,使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款参考答案：ABC解析：本题考核的是保证在建设工程中的应用。投标保证金不予退还的情形包括：（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正；（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的手段骗取中标。第88题下列关于财产保险合同与人身保险合同相关事项的说法中,不正确的有（）。A.在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同B.建筑工程一切险和安装工程一切险均属于财产保险合同C.在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,保险人可以按照合同约定增加保险费和解除合同D.人身保险合同的投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况E.人身保险合同的投保人于合同成立后,应当一次性支付全部保险费参考答案：CE解析：本题考核的是财产保险合同与人身保险合同相关事项。选项C错在“和”,正确的表述应为在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。需要注意“或者”,也就是说增加保险费与解除合同二者只能择其一。选项E正确的表述应为人身保险合同的投保人于合同成立后,可以向保险人一次支付全部保险费,也可以按照合同规定分期支付保险费。第89题建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目,包括道路、桥梁、水坝、港口等,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。下列损失和费用,属于建筑工程一切险保险责任范围的有（）。A.自然事件引起的损失和费用B.意外事故引起的损失和费用C.设计错误引起的损失和费用D.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用E.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用参考答案：AB解析：本题考核的是建筑工程一切险。建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目,包括道路、桥梁、水坝、港口等,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。第90题建筑工程一切险的保险人不负责赔偿的费用和损失有（）。A.非外力引起的机械或电气装置的本身损失B.意外事故引起的损失和费用C.设计错误引起的损失和费用D.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用E.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用参考答案：ACDE解析：本题考核的是建筑工程一切险中保险人不负责赔偿情形。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:（1）设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化自燃自热氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失,或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失，（10）除非另有约定,在本保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。第91题投保建设工程一切险的工程，保险人对()造成的损失不予赔偿。A.地面下陷B.正常检修C.气温变化D.设计错误E.维修保养参考答案：BCDE解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责任赔偿：（1）设计错误引起的损失或费用。（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失。（5）维修保养或正常检修的费用。（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。（7）盘点时发现的短缺等。第92题安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种建造工程的险种。安装工程一切险的保险责任范围的有（）。A.自然事件引起的损失和费用B.意外事故引起的损失和费用C.设计错误引起的损失和费用D.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用E.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用参考答案：AB解析：本题考核的是安装工程一切险。保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿:（1）自然灾害,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。第93题安装工程一切险的保险人不负责赔偿的