15《建设工程合同管理》勘察设计合同9篇

1.5《建设工程合同管理》勘察设计合同9篇篇1【合同名称】建设工程勘察设计合同（适用于甲方为工程委托方）一、合同基本内容本合同按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，由甲方（工程委托方）和乙方（勘察设计方）在平等、自愿、公正的基础上签订。双方就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作事宜达成如下协议。二、合同主体及法律关系人甲方：【公司名称】（以下简称甲方）地址：【公司地址】法定代表人：【公司法定代表人姓名】职务：【职务名称】联系方式：【联系电话】乙方：【勘察设计单位名称】（以下简称乙方）地址：【勘察设计单位地址】法定代表人：【勘察设计单位法定代表人姓名】职务：【职务名称】联系方式：【联系电话】三、工程概况与委托任务本合同涉及的建设工程位于【工程地点】，勘察设计的工程名称、内容、规模及技术要求等详见附件一《勘察设计任务书》。甲方对乙方提出的勘察设计方案有明确的期望和要求，详见附件二《勘察设计要求》。四、合同价款及支付方式本合同勘察设计的总费用为人民币【金额】元整。支付方式如下：（一）在合同签订后【具体天数】天内，甲方向乙方支付合同总价款的百分之【百分比数字】作为预付款。（二）在乙方完成初步勘察设计方案并提交甲方审查通过后【具体天数】天内，甲方向乙方支付合同总价款的百分之【百分比数字】。（三）剩余款项在乙方完成全部勘察设计任务并提交甲方验收合格后【具体天数】天内一次性支付完毕。支付方式采用银行转账方式。五、勘察设计周期与进度安排本合同勘察设计的周期自合同签订之日起计算，预计完成时间为【预计完成时间】。乙方应按照附件三《勘察设计进度计划表》进行进度安排，确保按时完成勘察设计任务。如有特殊情况需延期完成，乙方应及时通知甲方并征得甲方同意。六、知识产权与保密条款（一）乙方在本合同履行过程中形成的所有知识产权归属于甲方所有。乙方不得将本合同涉及的勘察资料、设计成果等相关信息泄露给第三方或用于其他用途。（二）对于涉及到甲方的商业机密、技术秘密等保密信息，乙方应严格遵守保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或许可他人使用。（三）如因乙方违反保密条款导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。七、质量保证与验收标准（一）乙方应保证勘察设计的质量符合国家有关标准和规范，确保设计成果满足甲方要求和合同约定。篇2甲方（委托人）：__________（全称）乙方（勘察设计单位）：__________（全称）根据相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________。2.工程地点：__________。3.工程规模：__________。二、合同目的及范围本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务。合同范围包括但不限于地质勘察、工程测量、规划设计等。三、合同期限与进度安排本合同自签订之日起生效，至完成全部勘察设计任务并交付成果为止。双方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作。四、费用及支付方式1.勘察设计费用：__________元。具体费用计算方式及支付时间节点详见合同条款附表。2.支付方式：按照合同约定，甲方应按照约定的支付节点向乙方支付费用。乙方需提供正规发票。五、质量要求及验收标准1.乙方应按照国家和地方相关法律法规、规范要求进行勘察设计，确保勘察设计的准确性、完整性。2.甲方有权对乙方的勘察设计成果进行验收，验收标准以国家及地方相关规范为准。六、知识产权及保密条款1.乙方完成的勘察设计成果，其知识产权归甲方所有。乙方不得将成果用于其他用途或转让给第三方。2.双方应对涉及本合同的所有信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。七、违约责任及赔偿损失1.若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。若甲方逾期付款超过约定时间，乙方有权解除合同。2.若乙方未按合同约定完成勘察设计任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。若因乙方原因导致工程延误或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。3.本合同的附件及补充协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：__________（具体附件内容）。补充协议内容如下：（具体补充协议内容）。双方可根据实际情况添加相关附件和补充协议内容。甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________年__________月__________日篇3合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]（以下简称“业主”）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]其他必要资质证明文件：[相关资质证明文件名称及编号等]乙方：[乙方名称]（以下简称“承包商”）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质证书编号：[勘察设计资质证书编号]等资质证明文件齐全。鉴于业主对建设工程的需求，双方本着诚实、信用、公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就本次建设工程勘察设计事项达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（一）工程名称：[工程名称]。（二）工程地点：[工程地点]。（三）勘察设计要求：[具体要求事项]。包括但不限于地形测绘、地质勘察、设计规划等。（四）勘察设计内容：[具体内容]。包括但不限于建筑规划、结构设计、机电设计等相关内容。（五）其他相关工作范围。如提供可行性研究报告等辅助材料，提出工程施工风险评估报告等附加服务内容。二、履行期限与方式（一）合同履行期限：合同签订之日起计算，[具体时间段]。包括初步设计、审查修改设计等环节的时间安排。（二）工作方式：双方约定以书面文件形式进行沟通和确认，包括但不限于邮件、传真等书面形式。同时双方约定根据工程进度进行现场沟通会议，确保工程进度和质量。三、费用及支付方式（一）费用计算方式：根据勘察设计工作量和内容复杂程度，经双方协商确定本次勘察设计费用总额为人民币大写[金额汉字大写]（小写：￥[金额数字小写]）。具体费用明细详见附件一。（二）支付方式：业主应按照合同约定将款项支付至承包商指定账户，支付节点和时间点等具体细节见附件二。（三）若发生超出的额外工作或要求承包商追加的费用支出时，双方应另行签订补充协议确认费用明细及支付方式。四、保密条款双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年内有效。五、违约责任及赔偿损失（一）若因业主原因导致合同无法继续履行，业主应支付已完成部分的全部费用并承担违约金。（二）若因承包商原因导致未能按照合同约定完成勘察设计任务或提交不合格成果时，承包商应承担违约责任并赔偿由此给业主造成的损失。（三）其他违约情形及责任承担方式详见附件三。六、解决争议的方式及法律适用篇4勘察设计合同合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行[具体工程名称]的勘察设计事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.工程名称：[具体工程名称]。2.工程地点：[具体工程地点]。3.勘察、设计范围和内容：[具体范围和内容描述]。第二条合同工期及提交成果时间要求详细工期安排按照双方另行商定确认的时间表执行。乙方必须确保勘察成果在设计前完成，设计成果应符合国家相关技术规范和质量标准。乙方应按照约定的时间节点提交勘察、设计成果。如有延误，乙方应承担违约责任。具体时间和成果要求详见附件。第三条费用及支付方式本合同勘察费用与设计费用总计为人民币：[总金额汉字大写]（￥：[总金额数字小写]）。支付方式如下：（详细描述支付方式、时间节点及金额）。此外，根据实际工作量的增减，甲乙双方可对费用进行调整。费用调整原则应在合同中明确约定。具体支付条款详见附件。第四条保密条款及知识产权保护约定本合同所涉及的技术信息属于商业秘密及知识产权保护范畴，乙方在未经甲方同意的前提下，不得向第三方泄露。同时，乙方对甲方提供的资料负有保密义务。如因乙方原因泄露信息造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。具体保密条款详见附件。第五条质量要求及验收标准乙方提供的勘察、设计成果应符合国家相关技术规范和质量标准。甲方有权对乙方提交的成果进行验收，并提出修改意见。乙方应根据甲方的合理意见进行修改和完善。具体质量要求和验收标准在附件中明确说明。第六条合同变更和解除条件本合同一旦签订，双方应严格遵守合同条款。如因不可抗力因素或其他特殊原因需要变更或解除合同的，应经双方协商一致，并以书面形式确定变更或解除合同的方式及程序等条款。变更合同必须与原合同内容一致，否则视为违约行为。具体变更和解除条件在附件中详细阐述。第七条违约责任及赔偿方式篇5合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]（以下简称甲方）乙方（勘察人）：[名称]（以下简称乙方）丙方（设计人）：[名称]（以下简称丙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，就本建设工程的勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体详见附件图纸及说明）技术标准：[技术标准要求]（按照相关规定执行）合同总价：人民币大写[金额汉字大写]（¥[合同金额]元），该费用包含但不限于勘察费和设计费。费用明细详见附件报价清单。二、服务范围与内容乙方负责完成本工程的勘察任务，包括但不限于现场勘察、地质勘探等；丙方负责完成本工程的设计任务，包括但不限于方案设计、施工图设计等。具体工作内容及要求详见附件工作清单。三、合同工期与进度安排本合同勘察、设计服务期限：[服务期限]，自本合同签订之日起计算。进度安排应遵循甲方制定的总体进度计划，并在确保工程质量的前提下按时完成。四、技术标准与规范双方应遵守国家和地方现行的相关法律、法规及标准规范，确保工程质量和安全。具体标准规范名称及编号为：（具体标准规范表）。在合同履行过程中发生的标准规范更新，应视为合同的一部分，共同遵守。五、知识产权与保密条款1.乙方和丙方对其提供的勘察成果和设计成果享有知识产权。甲方在支付相应费用后，享有使用权和修改权。未经乙方和丙方同意，甲方不得擅自将成果转让给第三方。2.在本合同履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密，双方均有义务予以保密，未经许可，不得泄露给第三方。否则应承担违约责任并赔偿损失。六、质量保证与验收方式篇6合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]（以下简称“业主”）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]营业执照注册号：[营业执照注册号]乙方：[乙方名称]（以下简称“承包商”）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质等级：[资质等级证书编号]勘察设计单位资质证书编号：[勘察设计单位资质证书编号]鉴于业主拟建设[项目名称]，需要承包商提供勘察设计工作，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确各方权益和义务，共同达成以下协议：一、合同概况与背景介绍篇7合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]（发包方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质证书编号：[资质证书编号]乙方：[乙方名称]（承包方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质证书编号：[资质证书编号]（勘字XXX号）勘察设计资质：[相应资质等级证书名称及等级]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的工程项目进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（一）工程名称：[工程名称]。（二）工程地点：[工程地点]。（三）勘察设计范围：[勘察设计范围详细描述]。包括地形地貌测绘、地质勘察、工程方案设计等。具体内容见附录。（四）工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、水文勘察等。乙方应根据甲方需求提供符合标准的勘察成果。（五）合同总价为人民币大写：[金额汉字大写]（小写：￥[金额数字小写]）。具体费用明细见附录。（六）合同工期：自本合同签订之日起至完成全部勘察设计任务止，预计总工期为XX日历天。若因不可抗力因素影响，经双方同意，可合理延长工期。具体各阶段的工期进度见附录。二、勘察设计文件的提交与审批（一）乙方应在本合同签订后XX日内向甲方提交勘察设计成果。包括地形图、地质报告、初步设计方案等文件。同时乙方应按照合同约定提供符合要求的资料及电子文档等文件形式。（二）甲方收到乙方提交的勘察设计文件后XX日内进行审批并反馈意见。如甲方对勘察设计文件有异议，应书面通知乙方进行修改或补充。三、保密条款及知识产权归属（一）双方应对本合同涉及的技术资料和信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。（二）本合同产生的所有知识产权归属甲方所有。乙方对其在本合同履行过程中涉及的成果和作品等享有署名权等相关权益。除署名权以外的一切权利均由甲方享有并独家使用，乙方对此不享有任何权利。四、费用支付及结算方式（一）本合同签订后XX日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。（二）乙方提交全部勘察成果并经甲方审批通过后XX日内，甲方支付合同总价的XX%。（三）工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付剩余的款项。五、违约责任及赔偿损失（一）若甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。若逾期超过XX日，乙方有权解除本合同并要求甲方赔偿损失。（二）若乙方未按照合同约定完成勘察设计任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。若因乙方原因导致无法完成勘察设计工作，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。六、其他条款（一）本合同的修改和补充应以书面形式进行，并成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议内容相冲突的，以补充合同或补充协议为准。（二）本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕合同义务后终止。（三）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。七、争议解决方式因执行本合同所引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。七．法律适用及管辖权本协议之签署、效力、解释和执行以及与本协议有关的争议解决均应适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同的生效及其他（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。（二）未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（三）本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。甲方：[甲方名称]（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：XXXX年XX月XX日乙方：[乙方名称]（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：XXXX年XX月XX日篇8勘察设计合同合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计方面的法律、法规的明确规定，经双方协商一致，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程概况项目名称：[项目名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]（例如：建筑面积、道路长度等）服务范围：本工程包括地质勘察、工程测量及其他相关设计工作。二、合同目的和任务乙方应按照本合同约定，承担本工程的勘察、设计工作，并按时交付勘察成果和设计文件。甲方应按照约定支付勘察费用和设计费用。三、合同条款1.勘察设计工作的时间安排：明确各阶段的工作开始与结束时间。2.工作内容：详细列明勘察和设计的具体事项。3.质量要求：按照国家标准和行业规范进行设计，确保勘察设计的准确性。4.费用及支付方式：明确勘察费和设计费的具体金额、支付时间、支付方式等。5.保密条款：双方应对涉及工程的保密信息予以保密。6.违约责任：约定任何一方违约时应承担的责任。7.争议解决：明确双方在履行合同时发生争议时的解决办法，如协商解决、仲裁或诉讼等。8.合同的变更和解除条件。9.其他附加条款。四、履行方式双方按照合同约定，通过现场工作、书面文件交换等方式进行工作沟通和信息交流。乙方应按照设计规范和进度要求完成各阶段工作，并提交相应的成果文件。甲方应及时审查并反馈意见。五、合同的生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。合同执行过程中，如有未尽事宜或需变更事项，双方应协商一致并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。六、其他本合同一式[份数]份，甲、乙双方各执[份数]份。本合同未尽事宜，按照国家有关法律、法规的规定执行。如发生合同纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]