建设工程项目勘察设计合同书10篇

建设工程项目勘察设计合同书10篇篇1合同编号：XXXX一、合同当事人1.甲方（发包人）：单位名称：XXXX地址：XXXX法定代表人：XXXX电话：XXXX2.乙方（承包人）：单位名称：XXXX地址：XXXX法定代表人：XXXX电话：XXXX二、建设工程项目概况1.项目名称：XXXX2.项目地点：XXXX3.项目规模：XXXX4.项目内容：XXXX三、勘察设计范围和要求1.乙方需对甲方提供的建设项目进行详细的勘察设计，包括但不限于以下几个方面：地形地貌、地质条件、水文气象、建筑方案、结构方案、设备选型等。2.乙方需按照甲方的要求，提供详细的设计图纸、技术规格和施工方案等，确保项目的设计质量和进度。四、勘察设计期限和进度安排1.乙方需在合同签订后尽快组织人员进行勘察设计，具体进度安排需根据甲方的要求进行调整。2.乙方需按照甲方的进度要求，制定详细的工作计划，并严格按照计划进行实施，确保项目按时完成。五、费用及支付方式1.甲方需向乙方支付勘察设计费用，具体费用根据项目的复杂程度和工作量进行协商确定。2.甲方需在合同签订后尽快向乙方支付一定比例的费用作为预付款，具体比例根据项目的实际情况进行协商确定。3.乙方在完成项目的勘察设计后，需提供详细的费用清单和发票等证明材料，甲方在核实无误后，按照约定向乙方支付剩余费用。六、质量保证和违约责任1.乙方需确保项目的勘察设计质量符合甲方的要求和相关标准，如因乙方原因造成项目质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。2.甲方需按照合同约定向乙方支付费用，如因甲方原因造成费用支付延误，甲方需承担相应的违约责任。七、争议解决方式1.如因合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他未发生争议的部分。八、合同生效条件和生效时间1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发包人）：XXXX乙方（承包人）：XXXX法定代表人：XXXX法定代表人：XXXX日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日篇2发包人（甲方）：[公司名称]承包人（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市实际，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程项目勘察设计达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模：[项目规模]4.项目设计内容：[项目设计内容]二、勘察设计范围乙方负责完成本项目的勘察设计工作，包括但不限于以下几个方面：1.勘察工作：乙方需进行详细的勘察，确保项目选址的准确性和可行性。2.设计工作：乙方需根据勘察结果和甲方需求，完成项目的整体设计、布局设计、工艺设计等工作。3.咨询工作：乙方需就项目的设计方案、技术问题等提供咨询意见。三、勘察设计进度乙方需按照甲方的要求，按时完成项目的勘察设计工作。具体进度安排如下：1.勘察阶段：乙方需在签订合同后XX个工作日内完成勘察工作。2.设计阶段：乙方需在勘察工作完成后XX个工作日内完成设计工作。3.咨询阶段：乙方需在设计工作完成后XX个工作日内完成咨询工作。四、勘察设计费用及支付方式1.勘察设计费用：乙方完成本项目的勘察设计工作，甲方需支付乙方勘察设计费用总计人民币XX元（大写：XX元整）。具体费用明细如下：（1）勘察费用：人民币XX元（大写：XX元整）（2）设计费用：人民币XX元（大写：XX元整）（3）咨询费用：人民币XX元（大写：XX元整）2.支付方式：甲方需在签订合同后XX个工作日内向乙方支付勘察设计费用的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。剩余XX%的费用，即人民币XX元（大写：XX元整），甲方需在项目竣工验收合格后XX个工作日内向乙方支付。五、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方需向乙方提供项目相关的资料，确保乙方能够顺利开展勘察设计工作。（2）甲方需按照合同约定向乙方支付勘察设计费用。（3）甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督，确保项目按照设计进行。2.乙方权利与义务：（1）乙方需按照合同约定完成项目的勘察设计工作，确保项目按时交付使用。（2）乙方需保证项目的设计质量，确保项目符合甲方的要求和相关标准。（3）乙方有权按照合同约定获得勘察设计费用。六、违约责任及争议解决方式1.违约责任：若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。2.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同生效及终止条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：若一方违反合同约定或法律法规规定，另一方有权终止合同，并追究对方的法律责任。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.项目竣工验收合格后，乙方需提供完整的勘察设计图纸及相关技术资料给甲方存档。4.其他约定事项：[其他约定事项]。发包人（甲方）：[公司名称]（签字/盖章）承包人（乙方）：[公司名称]（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇3合同编号：XXXX-XXXX甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，邮箱：XXXX。乙方（承包人）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，邮箱：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担建设工程的勘察设计任务，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程内容：包括但不仅限于以下工作：（1）现场踏勘及设计交底；（2）编制项目设计方案；（3）协助甲方办理相关审批手续；（4）提供施工过程中的技术支持和指导；（5）参与工程的验收工作。二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币XXXX元整（¥XXXX）。2.支付方式：银行转账。具体账户信息如下：（1）开户行：XXXX（2）户名：XXXX（3）账号：XXXX3.付款节点：根据工程进度进行支付，具体如下：（1）合同签订后，甲方应支付合同价款的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场踏勘及设计交底后，甲方应支付合同价款的XX%；（3）乙方完成项目设计方案并获得甲方认可后，甲方应支付合同价款的XX%；（4）项目验收合格后，甲方应支付合同价款的XX%。三、勘察设计要求及标准1.乙方应根据甲方的需求和法律法规的规定，按照现行国家标准和行业规范进行勘察设计。2.乙方应确保勘察数据的准确性和完整性，对勘察数据进行严格的质量控制。3.乙方应按时向甲方提交勘察设计成果，并确保成果的合规性和有效性。4.乙方应提供施工过程中的技术支持和指导，确保施工符合设计要求和标准。5.乙方应参与工程的验收工作，确保工程质量符合设计要求和相关标准。四、违约责任及赔偿标准1.甲方若未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：（1）逾期支付款项的，每逾期一天，甲方应支付合同价款XX%的违约金；（2）若因甲方原因导致合同无法继续履行的，甲方应赔偿乙方因此产生的全部损失。2.乙方若未按照合同约定完成勘察设计任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：（1）若因乙方原因导致勘察设计成果无法按时交付的，每逾期一天，乙方应支付合同价款XX%的违约金；（2）若因乙方原因导致勘察设计成果不符合要求的，乙方应无偿进行修改或重新设计；（3）若因乙方原因导致合同无法继续履行的，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。五、争议解决及法律适用1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。六、合同生效及变更1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同的变更、解除或终止，应由双方协商一致并签订书面协议。书面协议生效前，本合同仍应继续履行。3.本合同未尽事宜，应由双方协商补充并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇4合同编号：甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关勘察设计文件的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：二、勘察设计内容1.甲方委托乙方承担以下勘察设计任务：（1）项目可行性研究及评估；（2）项目规划设计；（3）项目详细设计；（4）项目施工图设计；（5）项目其他相关设计。2.乙方应根据甲方的要求，按照有关法律法规的规定，进行勘察设计，并按时向甲方交付符合要求的勘察设计成果。三、合同工期1.乙方应在合同签订后尽快安排勘察设计，并在规定的时间内完成。如因特殊原因需要延长工期，应提前向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可延长。2.甲方应在合同签订后及时向乙方提供必要的支持和配合，确保勘察设计工作的顺利进行。如因甲方原因导致勘察设计工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。四、费用及支付方式1.甲方应向乙方支付勘察设计费用，具体金额及支付方式如下：（1）合同签订后，甲方应支付乙方总费用的XX%作为预付款；（2）勘察设计工作完成后，甲方应支付乙方剩余费用。2.乙方应在收到款项后及时向甲方提供合法有效的发票和收据。如因乙方原因导致发票和收据无法及时提供，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。五、质量保证1.乙方应保证勘察设计的质量符合甲方的要求和相关法律法规的规定。如因乙方原因导致勘察设计质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。2.甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督，提出改进意见和要求。乙方应及时改进并重新提交符合要求的成果。六、合同变更和解除1.双方如需对合同进行变更或解除，应协商一致并签订书面协议。协议未达成前，原合同继续有效。2.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同，并各自承担相应损失。七、争议解决1.双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。八、其他约定事项1.双方应妥善保管合同及相关资料，确保合同的完整性和安全性。未经对方同意，任何一方不得泄露合同内容。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇5合同编号：XXXX发包人（甲方）：XXXX承包人（乙方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关勘察设计行业的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行的建设工程项目勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程内容：XXXX二、勘察设计范围及内容1.乙方负责承担甲方建设工程的勘察设计工作。具体内容包括但不限于以下几个方面：（1）岩土工程勘察（2）结构工程设计（3）建筑方案设计（4）机电工程设计（5）环保工程设计（6）概预算编制及审查（7）施工过程中的设计交底、变更设计处理及后续服务2.乙方应根据甲方的需求和设计要求，提供详细的设计方案和技术支持，确保设计方案的合理性和可行性。三、设计质量要求1.乙方应按照国家有关勘察设计行业的规定和行业标准进行设计，确保设计质量符合甲方要求和相关标准。2.乙方应建立健全质量保证体系，加强设计过程中的质量控制，确保设计文件的完整性和准确性。3.甲方有权对设计过程进行监督，对不符合要求的设计文件提出修改意见或要求重新设计。四、设计进度要求1.乙方应根据工程建设的进度要求，制定合理的设计进度计划，并严格按照计划执行。2.乙方应按时向甲方提交设计文件和相关资料，确保设计进度符合甲方要求。3.甲方有权对设计进度进行监督，对不符合进度要求的情况提出调整意见或要求乙方采取补救措施。五、合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币（大写）XXXX元整，小写为￥XXXX元。具体金额根据工程规模和设计要求进行调整。2.甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付预付款，金额为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整，小写为￥XXXX元。预付款在乙方提交设计成果并经甲方确认后扣除。（2）中期款：在乙方完成设计文件并提交甲方审查后，甲方应向乙方支付中期款，金额为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整，小写为￥XXXX元。中期款在甲方确认设计文件无误后扣除。（3）尾款：在乙方完成全部设计工作并处理完施工过程中的设计交底、变更设计等问题后，甲方应向乙方支付尾款，金额为合同总金额的XX%，即人民币（大写）XXXX元整，小写为￥XXXX元。尾款在甲方确认乙方完成全部工作并验收合格后扣除。3.乙方应在收到甲方支付的款项后，向甲方提供合法有效的发票。如因乙方原因未能及时提供发票导致付款延误的，由乙方自行承担责任。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约：如甲方未能按照合同约定支付款项或提出不合理的要求导致乙方无法按时完成设计任务，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿标准按合同总金额的XX%计算。若需继续履行的，甲方应支付剩余款项并赔偿损失；若需解除合同的，甲方应支付全部款项并赔偿损失。2.乙方违约：如乙方未能按照合同约定完成设计任务或设计质量不符合要求，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿标准按合同总金额的XX%计算。若需继续履行的，乙方应完成剩余工作并赔偿损失；若需解除合同的，乙方应退还已支付的款项并赔偿损失。七、争议解决方式及管辖法院1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。篇6发包人（甲方）：[甲方公司名称]承包人（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市实际，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程项目勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模：[项目规模]4.项目设计需求：[项目设计需求]二、勘察设计内容1.勘察范围：包括[勘察范围]等内容。2.设计范围：包括[设计范围]等内容。三、勘察设计周期1.勘察周期：自合同签订之日起[勘察周期天数]天内完成。2.设计周期：自合同签订之日起[设计周期天数]天内完成。四、勘察设计费用及支付方式1.勘察费用：人民币[勘察费用金额]元整。2.设计费用：人民币[设计费用金额]元整。3.支付方式：银行转账。4.支付时间：合同签订后[支付时间天数]天内支付。五、质量保证1.乙方保证按照法律法规和合同约定进行勘察设计，确保勘察设计质量符合相关法律法规和合同约定。2.乙方承诺对勘察设计质量负责，确保勘察设计成果真实、准确、完整。六、保密义务1.乙方应对勘察设计过程中涉及的国家安全、商业秘密等保密信息保密，不得擅自泄露或向第三方披露。2.乙方应对其员工和代理人的保密义务负责，确保保密信息不被泄露。七、违约责任1.甲方违反合同约定，未按时支付勘察设计费用或未提供必要支持和资料，导致乙方无法按时完成勘察设计任务，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违反合同约定，未按时完成勘察设计任务或勘察设质量不符合相关法律法规和合同约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。九、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同义务，确保勘察设计任务顺利完成。2.如有下列情形之一，合同可以终止：（1）因不可抗力导致合同无法继续履行；（2）甲方或乙方严重违约，导致合同无法继续履行；（3）双方协商一致的终止合同的其他情形。3.合同终止后，乙方应将甲方已支付但未完成的工作退还甲方，甲方应按已完成工作的合理费用向乙方支付费用。对于未完成的工作，双方应友好协商解决。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。3.附件：[具体附件内容]甲方（签字/盖章）：[甲方公司名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[乙方公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇7合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。乙方（承包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程项目勘察设计事宜，达成如下协议：一、项目概况项目名称：XXXXXX项目地点：XXXXXX项目规模：XXXXXX项目内容：XXXXXX二、勘察设计范围本次勘察设计范围包括项目的地质勘察、工程测量、建筑设计、结构设计、设备选型及安装调试等全过程。具体内容包括但不限于以下几个方面：1.地质勘察：包括地形测量、岩土工程勘察、地下水状况调查等。2.工程测量：包括控制网布设、建筑物各部位高程测量、平面位置放样等。3.建筑设计：包括项目规划、建筑设计方案的制定、效果图绘制等。4.结构设计：包括结构计算、构件设计、结构施工图绘制等。5.设备选型及安装调试：根据设计需求，协助甲方进行设备选型，并负责对设备进行安装调试。三、勘察设计要求1.乙方需按照现行国家及地方相关规范、标准进行设计，确保设计质量符合规范要求。2.乙方应根据甲方的需求和意见，对设计进行优化和改进，提高设计的合理性和实用性。3.乙方需按时向甲方提交设计成果，确保项目进度不受影响。4.乙方应提供必要的设计交底和技术支持，确保甲方能够顺利实施后续工作。四、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。该金额包括本次勘察设计的所有费用。2.甲方应在合同签订后XX个工作日内，向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。预付款将用于支付乙方的启动费用和人员工资等。3.乙方在提交完整设计成果并经甲方确认后，甲方应向乙方支付剩余款项，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。剩余款项将用于支付乙方的设计人员奖金和其他相关费用。4.乙方在收到剩余款项后，应开具正式发票并交付给甲方。甲方在收到发票后，应按规定进行报销和处理。五、合同期限与违约责任1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年XX月XX日。在合同期限内，双方应本着诚实信用的原则，履行各自的义务。2.乙方未能按时提交设计成果或设计成果未能满足甲方需求的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。同时，甲方有权解除合同并要求乙方返还已支付的款项。3.甲方未能按时支付款项的，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。同时，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。4.合同期满后，双方应友好协商解决后续事宜。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁。六、其他约定事项1.双方应对本合同内容保密，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同终止后XX年。在保密期限内，双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料，不得擅自泄露或转让给任何第三方。如有违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任。2.在合同履行过程中，如发生不可抗力事件（如自然灾害、政府政策调整等），导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决后续事宜。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁。同时，双方应尽力减少损失并保护对方的合法权益。篇8合同编号：建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关勘察设计文件规定，甲、乙双方就本建设工程的勘察设计达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程投资：二、勘察设计内容1.甲方委托乙方承担本建设工程的勘察设计工作，包括工程的地质勘察、工程设计及相关的技术咨询服务。2.乙方应根据甲方的要求，提供详细的地质勘察资料，并制定相应的工程设计方案。3.乙方应在设计过程中，遵循相关的技术规范和标准，确保设计方案的合理性和可行性。三、勘察设计期限1.乙方应在合同签订后尽快安排地质勘察工作，并确定相应的勘察期限。2.乙方应在勘察期限结束后，及时提交勘察报告，并根据甲方要求，制定初步的设计方案。3.乙方应在设计方案通过后，尽快完成详细设计，并交付甲方使用。四、费用及支付方式1.甲方应支付乙方相应的勘察设计费用，具体费用及支付方式如下：（1）地质勘察费用：元；（2）工程设计费用：元；（3）支付方式为：；2.乙方应在签订合同后，向甲方提供详细的费用清单和发票。甲方应在收到发票后尽快完成支付。五、质量保证及违约责任1.乙方应保证提供的勘察报告和设计方案的准确性和完整性，如因乙方原因造成勘察报告和设计方案的错误或遗漏，乙方应承担相应的法律责任。2.甲方应按时支付勘察设计费用，如因甲方原因造成支付延误，甲方应承担相应的违约责任。3.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应及时沟通协商解决方案。六、争议解决及法律适用1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式如下：（1）协商；（2）仲裁；（3）诉讼；2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。七、合同的生效、变更及解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行，不得随意变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致后，签订书面协议。协议未生效前，原合同继续有效。协议生效后，新合同取代原合同。2.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，可按照争议解决方式处理。3.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜，确保不再有任何纠纷。如因一方原因造成合同解除的，违约方应承担相应的法律责任。篇9合同编号：_________甲方（建设单位）：_________乙方（设计单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担_________建设工程的勘察设计任务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程内容：_________二、勘察设计范围1.乙方负责承担本工程的全部勘察设计任务。包括但不仅限于以下内容：（1）地形地貌测绘；（2）岩土工程勘察；（3）结构设计；（4）建筑设计；（5）规划设计；（6）其他必要的勘察设计工作。2.乙方需按照甲方提出的要求和规定，进行工程设计，并出具详细的工程报告。在设计和报告编制过程中，乙方应充分考虑甲方的需求和利益，确保设计方案的合理性和可行性。三、合同工期1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场，并按照合同约定的进度和要求进行勘察设计。乙方应确保项目按照计划进行，并按期完成。2.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期，双方应友好协商，共同解决问题。如协商不成，合同双方均可按照有关法律法规的规定解除合同。四、费用及支付方式1.甲方应向乙方支付勘察设计费用，具体金额按照工程规模和勘察设计工作量确定。费用支付方式一般为银行转账或其他双方约定的支付方式。2.甲方应按合同约定支付费用，如因甲方原因逾期支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。同时，乙方应在收到款项后及时向甲方提供发票等相关凭证。五、质量保证1.乙方应确保其所提供的勘察设计方案符合相关标准和要求，确保工程质量。在项目实施过程中，乙方应定期对项目质量进行检查和评估，并及时向甲方反馈相关信息。2.如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。同时，甲方有权要求乙方进行修复或重新设计。六、保密义务1.双方应对合同中涉及的商业秘密和技术资料承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露或用于其他用途。在合同终止后，双方应继续履行保密义务，直至相关保密信息被公开或解密。2.如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任和赔偿责任。同时，另一方有权要求违约方进行补救或解除相关保密义务。七、争议解决1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中的其他义务。2.法院判决或调解书生效之日起，双方应认真执行判决或调解书所确定的内容。如一方不履行判决或调解书所确定的内容，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。八、合同变更和解除1.合同双方经协商一致，可以变更或解除合同。变更或解除合同的，应当签订书面协议。协议未达成之前，原合同仍然有效。协议达成之后，原合同自动解除。协议中应明确变更或解除合同的原因、生效时间、双方的权利和义务等。协议达成后应及时向有关部门办理变更或解除合同的手续。协议未达成之前不得擅自变更或解除合同。如一方违约导致合同无法继续履行或实现合同目的，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任和赔偿责任。同时应按照有关法律法规的规定办理合同解除手续并终止合同关系。篇10合同编号：甲方（发包人）：乙方（勘察人）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关勘察设计管理的规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程勘察设计工作的顺利进行，经甲乙双方友好协商，就本建设工程的勘察设计达成如下协议：一、工程概况1.工