借款担保合同与借款施工合同

借款担保合同与借款施工合同合同编号：__________以下是一份借款担保合同与借款施工合同的合同模板：一、总则1.合同目的：本合同旨在明确借款方与担保方之间的借款担保关系，以及借款方与施工方之间的借款施工合同关系，保障各方的合法权益，规范借款及工程施工的相关事宜。2.定义与解释：在本合同中，“借款方”指需要借款的一方；“担保方”指为借款方提供担保的一方；“施工方”指承担工程施工任务的一方。对于本合同中所使用的其他术语，应根据上下文进行合理的解释。3.合同主体：本合同的主体包括借款方、担保方和施工方，各方应具备相应的民事行为能力和合法的经营资格。二、借款担保合同部分1.借款金额与借款期限：借款方同意向借款方借款[具体金额]，借款期限自[起始日期]起至[结束日期]止。借款方应按照约定的期限和金额偿还借款。2.借款利率与利息支付：借款利率为[年利率]，利息应按照借款金额和借款期限计算，并在借款到期时一并支付。借款方应按照约定的时间和方式支付利息，如逾期未支付，应按照逾期金额的一定比例支付违约金。3.担保方式及担保范围：担保方同意为借款方的借款提供[担保方式，如抵押、质押、保证等]担保，担保范围包括借款本金、利息、违约金、损害赔偿金等。担保方应按照约定的方式履行担保责任，如担保物的处置、保证的履行等。4.担保责任的履行：在借款方未能按照约定偿还借款时，担保方应按照约定的方式履行担保责任。如担保方式为抵押，担保方应协助借款方办理抵押登记手续，并在借款方逾期未偿还借款时，按照约定的方式处置抵押财产；如担保方式为质押，担保方应将质押物交付给借款方，并在借款方逾期未偿还借款时，按照约定的方式处置质押物；如担保方式为保证，担保方应按照约定的方式承担保证责任。5.担保物的管理与处置：对于提供抵押或质押担保的担保物，借款方应妥善管理，保证担保物的安全和完好。在借款方逾期未偿还借款时，担保方有权按照约定的方式处置担保物，并优先受偿。三、借款施工合同部分1.工程概况：工程名称为[工程名称]，工程地点为[工程地点]，工程内容为[工程内容简述]。工程的规模、质量标准等应按照双方约定的标准执行。2.工程进度与付款：施工方应按照约定的工程进度计划进行施工，保证工程按时完成。借款方应按照工程进度支付工程款项，付款方式为[具体付款方式，如分期付款、按阶段付款等]。如施工方未能按照约定的工程进度进行施工，借款方有权扣除相应的工程款项，并要求施工方承担违约责任。3.工程质量与验收：施工方应按照约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合要求。工程竣工后，应由双方共同进行验收，如工程质量不符合要求，施工方应负责整改，直至工程质量符合要求。验收合格后，双方应签署工程验收报告。4.双方权利与义务：借款方有权对工程施工进行监督和检查，保证工程按照约定的进度和质量进行施工。施工方应按照约定的时间和方式向借款方提交工程进度报告、工程质量报告等相关资料。双方应共同遵守国家法律法规和本合同的约定，履行各自的义务。5.违约责任：如借款方未能按照约定支付借款款项，应按照逾期金额的一定比例支付违约金；如施工方未能按照约定的工程进度进行施工或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任，如扣除工程款项、支付违约金等。四、合同的生效与变更1.合同的生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，如需要办理相关手续，应在手续办理完毕后生效。2.合同的变更程序：如双方需要变更本合同的内容，应经双方协商一致，并签订书面的变更协议。变更协议应作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。五、合同的解除与终止1.合同的解除条件：如一方违反本合同的约定，另一方有权解除本合同。如借款方未能按照约定偿还借款，担保方有权解除本合同；如施工方未能按照约定的工程进度进行施工或工程质量不符合要求，借款方有权解除本合同。2.合同的终止情形：本合同在借款方按照约定偿还借款、工程竣工并验收合格等情形下终止。六、争议解决1.争议解决方式：如双方在本合同的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同的争议由[具体管辖法院]管辖。七、通知与送达1.通知的方式：双方之间的通知应采用书面形式，可以通过邮寄、传真、邮件等方式送达。如采用邮寄方式送达，以邮件寄出之日视为送达之日；如采用传真或邮件方式送达，以发送成功之日视为送达之日。2.送达的地点：双方的送达地点为各自的注册地址或实际经营地址。如一方的注册地址或实际经营地址发生变更，应及时通知另一方。八、保密条款1.保密内容：双方应对本合同的内容、双方的商业秘密等信息予以保密，不得向任何第三方披露。2.保密期限：保密期限为本合同的有效期及终止后的[具体期限]。九、其他条款1.合同附件：本合同的附件包括[具体附件清单]，附件与本合同具有同等的法律效力。2.法律适用：本合同的签订、履行、变更和解除等事项适用[具体法律名称及适用条款]。3.合同份数：本合同一式[具体份数]份，双方各执一份，具有同等的法律效力。借款方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________地址：__________________________联系方式：__________________________担保方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________地址：__________________________联系方式：__________________________施工方（盖章）：____