门头改造合同协议

门头改造合同协议甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有门头改造的需求，乙方具备相关的改造资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方门头改造事宜达成如下协议：一、改造标的物及服务具体描述1.改造地点：甲方指定的位于[具体地址]的门头。2.改造内容拆除工程：拆除原有门头的装饰部分，包括但不限于招牌、灯箱、装饰板材等，并确保拆除过程中不对周边环境造成损坏。结构加固：对门头的结构进行检查，如有需要，进行必要的加固处理，以确保改造后的门头符合安全标准，能够承受预期的重量和外力。主体框架搭建：按照设计方案，搭建新的门头主体框架，使用符合质量要求的钢材或其他建筑材料，确保框架的稳定性和坚固性。外立面装饰：安装新的装饰板材、招牌、灯箱等，选择与甲方经营风格相符的材料和颜色，保证外立面的美观和协调性。装饰材料应具备防火、防水、耐用等性能。照明系统安装：设计并安装合理的照明系统，包括招牌灯、轮廓灯等，确保门头在夜间能够清晰展示，达到良好的视觉效果。照明灯具应符合相关安全标准，能耗低，寿命长。其他：根据实际情况，可能还包括电路改造、防水处理、通风系统优化等相关工作，以确保门头改造的整体质量和功能性。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的改造工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。有权在改造过程中了解工程进度、质量等情况。2.义务向乙方提供门头改造所需的相关资料，包括但不限于店铺的原始设计图纸、经营许可证等，协助乙方进行改造设计和施工。按照本协议的约定及时支付改造费用。为乙方的改造工作提供必要的便利条件，如允许乙方进入改造场地、协调周边关系等。在乙方完成改造工作后，按照协议约定进行验收。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付改造费用。在改造过程中，有权根据实际情况对设计方案进行合理调整，但应提前通知甲方并取得甲方同意。2.义务按照国家相关法律法规和行业标准，以及本协议约定的改造内容和要求，制定详细的改造方案，并提交给甲方审核。改造方案应包括设计图纸、施工进度计划、质量保证措施等。组织专业的施工队伍进行施工，确保施工人员具备相应的资质和技能。施工过程中应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。负责采购改造所需的材料和设备，所采购的材料和设备应符合质量要求和环保标准，并向甲方提供相关的产品质量证明文件。在改造过程中，如发现原设计存在不合理或安全隐患等问题，应及时通知甲方，并提出合理的解决方案。定期向甲方汇报工程进度，在遇到重大问题或需要甲方协调解决的事项时，应及时与甲方沟通。改造工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。对改造工程提供质保期服务，质保期内如因乙方施工质量问题导致的改造工程损坏或故障，乙方应免费进行维修或更换。质保期自改造工程验收合格之日起计算[x]年。三、改造费用及支付方式（一）改造费用双方经协商确定，本次门头改造工程的总费用为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该费用为固定总价，包含乙方完成本协议约定的改造内容所需的全部费用，除因甲方提出的变更要求导致的费用增加外，不再调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付改造费用的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方完成门头主体框架搭建并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付改造费用的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.竣工款：改造工程全部竣工且经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付剩余改造费用，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程工期1.本工程工期自合同签订且甲方支付预付款之日起计算，总工期为[x]天。具体开工日期以甲方书面通知为准。2.如因甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。乙方应及时以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。3.如因乙方原因未能按照本协议约定的工期完成改造工程，每逾期一天，乙方应按照改造费用的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按照改造费用的[x]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。五、工程质量及验收1.工程质量标准：乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，以及本协议约定的改造内容和要求进行施工，确保改造工程质量达到合格标准。2.验收程序改造工程竣工后，乙方应提前[x]天通知甲方进行验收。乙方应向甲方提交工程竣工报告、质量检验报告、材料设备清单等相关资料。甲方在接到乙方的验收通知后，应在[x]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方自行承担。因整改导致工期延误的，按照本协议关于工期延误的约定执行。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付改造费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。2.若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，如未提供必要的资料、协调周边关系不力等，应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、材料设备闲置损失等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工，应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方施工质量问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定的工期完成改造工程，除按照本协议关于工期延误的约定支付违约金外，还应承担因工期延误给甲方造成的全部损失，包括但不限于经营损失、客户流失损失等。3.若乙方未经甲方同意擅自将改造工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按照改造费用的[x]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。4.若乙方在改造过程中使用的材料和设备不符合质量要求或环保标准，应负责及时更换，并承担因此产生的全部费用。如因材料和设备问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，