模板包工合同协议

模板包工合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有[具体工程项目名称]的模板工程需要进行施工，乙方具备完成该模板工程的专业能力和资质，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将该模板工程发包给乙方施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]模板工程2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求本工程的模板工程包括但不限于[详细描述模板工程涵盖的具体工作内容，如基础模板支设、柱模板支设、梁模板支设、板模板支设等各个部分的具体施工要求]。模板的材质应符合设计及相关规范要求，采用[具体模板材质名称]，确保模板具有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受混凝土浇筑时的侧压力及其他施工荷载。模板的安装应平整、垂直、牢固，拼缝严密，不得漏浆。模板表面应清理干净，并涂刷脱模剂。按照施工图纸及变更通知的要求，准确无误地进行模板的加工制作和安装，保证模板的尺寸、标高、位置等符合设计标准。在混凝土浇筑过程中，乙方应安排专人负责模板的观察和维护，如发现模板有变形、移位等情况，应及时采取措施进行处理，确保混凝土浇筑质量。4.工程规模：[详细描述模板工程涉及的建筑面积、混凝土浇筑量等具体规模数据]二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本模板工程，即乙方负责提供完成本工程所需的全部模板材料、辅助材料以及人工费用等，按照本合同约定的质量标准和工期要求完成模板工程的施工任务。三、合同价款及支付方式1.合同价款本合同暂定总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。上述合同价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、现场签证等原因导致的工程量增减除外。2.支付方式预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方每月[x]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，于次月[x]日前支付当月已完工程量价款的[x]%。结算款：模板工程全部完成并通过验收合格后[x]个工作日内，乙方向甲方提交工程结算报告，甲方在收到结算报告后[x]个工作日内完成审核，审核完毕后[x]个工作日内支付至结算总价的[x]%。质保金：结算总价的[x]%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[x]个月。质保期满且无质量问题，甲方在质保期满后[x]个工作日内无息返还质保金。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方整改不符合要求的部分。按照本合同约定的支付方式和时间支付工程款。对工程质量、进度、安全等方面进行全面管理和协调，有权根据工程实际情况调整施工计划和要求。2.义务负责提供施工场地及施工用水、用电接口，保证施工期间的正常使用，并承担相应费用。组织设计单位、监理单位等相关人员对乙方完成的工程进行验收，并及时办理验收手续。协助乙方协调与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定及时支付工程款，如逾期支付，应按照合同约定承担违约责任。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定的价格和支付方式收取工程款。要求甲方提供施工场地及施工用水、用电接口，并在甲方未按约定提供时有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。对甲方提出的不合理要求和指令有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。2.义务严格按照本合同约定的工程内容、质量标准、施工规范和工期要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。负责编制施工组织设计和施工方案，报甲方及监理单位审核批准后实施，并按照审核后的方案组织施工。自行采购本工程所需的全部模板材料及辅助材料，确保材料的质量符合设计及相关规范要求，并提供材料的质量证明文件。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，设置安全警示标志，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理和协调，积极配合其他施工单位的施工。在施工过程中，如发现设计图纸存在问题或与实际情况不符，应及时通知甲方，由甲方协调设计单位进行处理。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更设计。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照合同约定的质保期承担质量保修责任，质保期内如出现质量问题，应在接到甲方通知后[x]小时内到达现场进行维修处理。如乙方未及时履行保修义务，甲方有权另行委托他人维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。五、工程质量及验收1.工程质量标准本工程的模板工程质量应符合国家现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及相关行业标准的要求，达到合格标准。乙方应严格按照设计图纸、施工规范及本合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量一次验收合格。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。2.验收程序乙方完成每一道工序后，应先进行自检，自检合格后报甲方及监理单位进行验收。甲方及监理单位验收合格后方可进行下一道工序施工。模板工程全部完成后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交工程竣工验收报告。甲方在收到报告后应及时组织设计单位、监理单位等相关人员进行竣工验收。工程竣工验收合格后，甲乙双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方及监理单位提出的整改意见进行整改，直至验收合格为止。整改期间乙方应承担相应的费用和工期延误责任。六、工期要求1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[x]日历天。3.工期调整因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，并由甲方承担因此给乙方造成的损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[x]天，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工期延误的，乙方应在不可抗力事件发生后[x]小时内通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方及监理单位确认后，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本合同约定的支付方式和时间支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。如甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方的停工、窝工损失，并相应顺延工期。甲方违反本合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任如乙方未按照本合同约定的质量标准施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如乙方拒绝返工或返工后仍达不到合格标准，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方未按照本合同约定的工期要求完成施工任务，每延误一天，应按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[x]天，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。乙方违反本合同约定自行采购的材料质量不符合要求，影响工程质量的，乙方应负责更换合格材料，并承担由此造成的全部损失。如因乙方材料质量问题导致工程出现质量事故，乙方应承担全部责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方违反施工现场安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，赔偿甲方及第三方因此遭受的全部损失。乙方违反本合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同