建筑桩基合同协议

建筑桩基合同协议甲方（发包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程，需要乙方提供建筑桩基工程服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方的建筑桩基工程事宜协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]建筑桩基工程2.工程地点：[具体地点]3.工程规模及内容：本工程的桩基类型为[具体桩基类型，如钢筋混凝土灌注桩、预制桩等]，桩径为[具体桩径尺寸]，桩长为[具体桩长]。桩基础的施工范围包括但不限于场地平整、桩位放线、成孔、钢筋笼制作与安放、混凝土浇筑等全部工作内容。预计工程桩数量为[x]根，最终以实际完成并经甲方及监理单位验收合格的数量为准。4.工程质量标准：乙方应按照国家和地方现行的建筑桩基工程施工质量验收规范及标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。桩身混凝土强度等级应符合设计要求，桩的承载力应满足设计规定的数值。二、合同工期1.开工日期：本工程计划于[预计开工日期]开工，具体开工时间以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程预计于[预计竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]日历天。3.工期延误：因甲方原因（如设计变更、场地不具备施工条件等）导致工期延误的，工期相应顺延，并由甲方承担因此增加的费用。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金；若因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。如遇不可抗力或非乙方原因造成的停工、窝工等情况，乙方应及时通知甲方，经甲方及监理单位确认后，工期相应顺延。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。本合同价款为固定单价合同，综合单价为每立方米[x]元（包含但不限于桩身成孔、钢筋笼制作、混凝土浇筑、水电费、管理费、利润、税金等一切费用），最终合同总价以实际完成并经甲方及监理单位验收合格的工程量乘以综合单价计算确定。2.支付方式：工程预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[x%]作为工程预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[x]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方及监理单位审核确认后，于次月[x]日前支付当月已完工程量价款的[x%]。工程竣工验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[x%]。工程竣工结算完成后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的[x%]。剩余结算总价的[x%]作为质量保证金，质保期为[质保期时长]，质保期满且无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见，乙方应按照甲方要求及时整改。2.甲方负责提供施工现场的场地条件，确保施工场地具备施工条件，并协调解决施工过程中与周边单位及居民的关系。3.甲方按照本合同约定的支付方式向乙方支付工程款。4.甲方应及时向乙方提供施工所需的设计图纸、技术资料等文件，并组织图纸会审和技术交底。5.甲方负责组织工程竣工验收，如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方整改直至达到合格标准，整改费用由乙方承担。（二）乙方权利义务1.乙方有权按照本合同约定获取工程款。2.乙方应具备相应的建筑桩基工程施工资质，并按照国家和地方有关规定办理施工许可证及其他相关手续，承担因手续不全而导致的一切责任和费用。3.乙方应按照本合同约定的工程质量标准、工期要求和施工规范组织施工，确保工程质量和施工安全。4.乙方负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，配备必要的安全防护设施和人员，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任和因此造成的一切损失。5.乙方应按照环保要求进行施工，采取有效措施控制施工扬尘、噪声等污染，避免对周边环境造成影响。6.乙方应妥善保管施工现场的原材料、设备等，如有丢失或损坏，由乙方负责赔偿。7.乙方应在工程竣工后[x]日内提交竣工报告及完整的竣工资料，配合甲方进行工程竣工验收和竣工结算。8.质保期内，乙方应负责对工程质量问题进行免费维修和处理。如乙方未在规定时间内履行维修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方补足。五、工程变更1.甲方有权根据工程需要对工程进行变更，但应提前[x]天书面通知乙方。2.乙方应按照甲方的变更通知进行施工，因变更导致工程量增加或减少的，双方应按照本合同约定的综合单价对合同价款进行调整，并签订补充协议。3.因工程变更引起的工期调整，按照本合同约定的工期延误条款执行。六、竣工验收1.工程具备竣工验收条件时，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料，甲方应在收到报告后[x]日内组织相关单位进行验收。2.如工程质量不符合要求，乙方应按照甲方及验收单位的意见进行整改，直至达到合格标准。整改完成后，乙方应重新提交竣工验收申请，验收费用由乙方承担。3.工程竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告。如因乙方原因导致工程未能通过竣工验收，乙方应承担违约责任，并负责整改直至通过验收，整改费用由乙方承担。七、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本合同约定的工程质量标准、工期要求进行施工，乙方应承担违约责任，负责整改直至达到合同要求，并按照本合同约定的违约金标准向甲方支付违约金；若因乙方原因给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.若乙方擅自转包或分包本工程，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金；同时，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。4.若一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的损失，并按照合同总价款的[x%]向对方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。