室内安装木门合同协议

室内安装木门合同协议甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟对室内进行木门安装，乙方具备提供相关安装服务的资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行室内木门安装事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.木门规格及数量甲方所需安装的木门包括[具体房间门名称及数量，如卧室门[x]扇、客厅门[x]扇、卫生间门[x]扇等]，详细规格见附件《木门规格清单》。该清单对每扇木门的材质、尺寸、颜色、款式等进行了明确约定。木门材质为[具体材质，如实木复合、实木等]，其质量应符合国家相关标准及行业通行标准。2.安装服务内容乙方负责将甲方所购木门运输至指定安装地点，并按照甲方要求及施工规范进行安装。安装工作包括但不限于门洞的测量、修整（如需要），木门的固定、密封、调试，门锁、合页等五金配件的安装及调试，确保木门安装牢固、开启顺畅、关闭严密，外观符合设计要求。安装过程中产生的垃圾，乙方应及时清理并运离现场，保持施工现场的整洁。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定及相关标准进行木门安装，对安装过程及质量进行监督检查。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方采取补救措施或解除合同，并要求乙方承担相应责任。2.义务向乙方提供准确的安装地点及安装要求，协助乙方做好安装前的准备工作，如确保安装现场具备施工条件等。按照合同约定的时间和方式向乙方支付安装费用。负责协调与木门安装相关的其他施工单位或人员，避免因协调问题影响安装工作的顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付安装费用。在甲方未按照约定提供必要协助或违反合同约定时，有权暂停安装工作，并要求甲方承担相应责任。2.义务按照国家相关标准、行业规范及本合同约定进行木门安装工作，确保安装质量。在安装过程中，如发现木门存在质量问题或与现场实际情况不符，应及时通知甲方，并提出合理解决方案。安排具备专业资质和经验的安装人员进行施工，安装人员应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。施工过程中，应爱护甲方现场的其他设施和物品，如造成损坏，应负责修复或赔偿。按照甲方要求的工期完成安装工作，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。工期延误的认定以甲方书面通知为准，乙方应在接到通知后及时采取措施追赶工期。在安装完成后，负责对安装质量进行自检，自检合格后通知甲方进行验收。验收合格后，向甲方提供安装过程中的相关资料，如安装记录、产品合格证明等。三、安装费用及支付方式1.安装费用本合同安装总费用为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，包含木门安装所需的全部费用，除因甲方原因导致的设计变更或增加工作量外，不再调整。2.支付方式合同签订后，甲方向乙方支付安装费用的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。木门运输至安装现场并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付安装费用的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。木门安装完毕且经甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余安装费用，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、验收标准及方式1.验收标准木门的安装应符合国家现行的建筑装饰装修工程质量验收规范及本合同约定的标准。具体标准如下：木门表面应平整光滑，无裂缝、变形、瑕疵等缺陷，颜色均匀一致，符合附件《木门规格清单》中的颜色要求。木门的开启和关闭应灵活顺畅，门锁安装牢固，能正常使用，合页安装位置准确，转动灵活，无异响。木门与门套之间的缝隙均匀一致，密封良好，无漏光、漏风现象。五金配件的材质、规格应符合合同约定，安装牢固，无松动、损坏等情况。2.验收方式安装过程中，乙方应按照施工进度分阶段通知甲方进行中间验收，甲方应在接到通知后的[x]个工作日内进行验收。如甲方未按时验收，视为该阶段验收合格。木门安装完毕后，乙方应提前[x]天通知甲方进行最终验收。甲方应在接到通知后的[x]个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求及时进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付安装费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停安装工作，并要求甲方支付已完成工作量对应的费用及违约金，同时甲方应承担乙方因暂停工作而产生的损失。若因甲方原因导致设计变更或增加工作量，致使乙方需额外增加费用或延长工期的，甲方应按照乙方实际增加的费用支付给乙方，并相应顺延工期。甲方应在乙方提出变更或增加工作量后的[x]个工作日内予以确认并支付费用。若甲方未按照合同约定协助乙方做好安装前的准备工作，导致乙方无法按时进场施工或施工受阻，甲方应承担乙方因此而产生的窝工、停工等损失，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准进行安装，乙方应负责免费返工直至达到质量标准，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。如因乙方安装质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成安装工作，每逾期一天，应按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金。乙方已完成的工作量，甲方按照合同约定的单价支付费用，乙方还应承担因逾期完工给甲方造成的其他损失。若乙方在安装过程中损坏甲方现场的其他设施或物品，乙方应负责修复或照价赔偿。若乙方未按照合同约定提供合法有效的发票，导致甲方无法进行正常财务核算或遭受税务损失的，乙方应承担相应责任，并按照甲方因此遭受的损失金额进行赔偿。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本合同生效之日起[x]年。2.合同变更与解除本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。在履行本合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[x]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应赔偿责任。3.不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行本合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的[x]天内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否变更或解除本合同