工期顺延合同协议

工期顺延合同协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方就[具体项目名称]（以下简称"项目"）签订了相关合同（合同编号：______），在项目实施过程中，因出现了一系列影响工期的因素，经双方友好协商，就工期顺延事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.项目内容本项目为[详细说明项目具体内容，如建造一栋[x]层的商业写字楼，包括基础工程、主体结构施工、内外装修、机电安装等全部工程内容]。乙方需按照国家及地方现行的相关工程建设标准、规范以及甲方提供的设计图纸、技术要求等，完成项目的全部施工任务，确保工程质量达到合格标准，并通过相关部门的验收。2.项目范围项目范围涵盖[具体地理位置]，东至[东至具体地点]，南至[南至具体地点]，西至[西至具体地点]，北至[北至具体地点]内的所有土地及地上附着物（如有）。包括但不限于场地平整、建筑物的建筑工程、安装工程、装饰装修工程、室外配套工程（如道路、绿化、给排水、供电、消防等）以及与项目相关的其他附属工程。二、工期顺延原因及具体情况说明1.不可抗力因素[详细说明不可抗力事件，如在施工期间遭遇了百年一遇的暴雨天气，持续时间长达[x]天，导致施工现场大面积积水，严重影响了基础工程的正常施工，致使基础土方开挖、地基处理等工作无法按原计划进行]。根据《民法典》第五百九十条规定，因不可抗力不能履行合同的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。本次暴雨天气属于不可抗力事件，对项目工期造成了严重影响。2.设计变更在项目施工过程中，甲方对原设计方案进行了变更。具体变更内容包括[详细说明设计变更的具体内容，如将建筑物的外立面装饰材料由原来的石材改为玻璃幕墙，同时对幕墙的结构和尺寸进行了调整；增加了地下室一层的停车位设计，导致基础结构设计相应变更等]。设计变更导致乙方原施工计划需要重新调整，增加了施工难度和工作量，从而影响了工期。依据《民法典》第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。在本项目中，设计变更属于对合同履行内容的重大变更，双方应就工期顺延等相关事宜进行协商确定。3.甲方原因甲方未能按照合同约定及时提供施工场地及相关施工条件。例如，在项目开工前，场地内存在拆迁遗留问题，导致乙方无法按时进场施工，延误了工期[x]天。甲方供应的材料、设备未能按时到货，影响了工程进度。如甲方采购的钢材因供应商原因延迟发货[x]天，致使乙方的钢筋加工及绑扎工作无法按计划进行，进而影响了后续混凝土浇筑等工序的施工。根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。甲方的上述行为构成违约，导致乙方工期延误，乙方有权要求顺延工期。三、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量等进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关规范标准进行施工。在乙方存在违反合同约定或法律法规规定的情况下，有权要求乙方整改或采取其他补救措施，如乙方拒不整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务按照本协议及原合同约定，及时向乙方支付工程款，确保乙方施工资金的正常周转。协调解决施工过程中与周边单位、居民等的关系，为乙方创造良好的施工环境。负责办理与项目相关的各类审批手续，确保项目施工合法合规进行。如因甲方未及时办理相关手续导致工期延误，由甲方承担相应责任。根据本协议的约定，对乙方提出的工期顺延申请进行审核确认，并及时给予乙方书面答复。（二）乙方权利义务1.权利根据本协议及原合同约定，要求甲方按时支付工程款，提供施工所需的条件和资料。在因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的情况下，有权要求顺延工期，并要求甲方承担因工期延误给乙方造成的合理损失。对甲方提出的不合理要求或干预乙方正常施工的行为，有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。2.义务按照国家及地方现行的相关工程建设标准、规范以及甲方提供的设计图纸、技术要求等，精心组织施工，确保工程质量达到合格标准，并在约定的工期内完成项目施工任务。定期向甲方汇报施工进度、质量等情况，及时提交施工过程中形成的各类资料文件，配合甲方及相关部门的检查验收工作。采取有效措施，加强施工现场管理，做好安全生产、环境保护等工作，避免因乙方原因导致安全事故或环境污染事件的发生。如因乙方原因造成事故或污染，乙方应承担全部责任。在工期顺延期间，合理安排施工资源，优化施工计划，尽量减少工期延误对项目整体进度的影响。四、工期顺延的确认程序1.乙方应在出现影响工期的事件发生后的[x]个工作日内，向甲方提交工期顺延书面申请，详细说明事件的发生时间、原因、对工期的影响程度以及预计顺延的工期天数等内容，并附上相关证明材料（如气象部门出具的暴雨天气证明、设计变更通知、甲方指令等）。2.甲方收到乙方的工期顺延申请后，应在[x]个工作日内进行审核。如认为乙方申请的工期顺延理由成立，应予以书面确认，并明确顺延的工期天数；如认为乙方申请的工期顺延理由不成立，应书面通知乙方，并说明理由。3.如乙方对甲方的审核意见有异议，可在收到甲方书面通知后的[x]个工作日内，与甲方进行协商。协商不成的，可按照本协议约定的争议解决方式处理。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时审核确认乙方的工期顺延申请，每逾期一日，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失。2.若甲方未按照本协议约定及时支付工程款，每逾期一日，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权停止施工，并要求甲方支付已完工程价款、承担违约责任以及赔偿乙方因此遭受的全部损失。3.若乙方未按照本协议约定的工期完成项目施工任务，每逾期一日，应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的全部损失。4.如因一方违约给对方造成其他损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。2.本协议是对原合同中关于工期条款的补充和修订，与原合同具有同等效力。如本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补