水电站工程施工合同

水电站工程施工合同合同编号：__________《水电站工程施工合同》一、合同双方1.发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，邮箱：[发包方邮箱]。2.承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，邮箱：[承包方邮箱]。二、工程概况1.工程名称：[具体水电站工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：包括水电站的主体工程建设，如大坝、引水系统、发电厂房等的设计、施工及相关设备的安装；配套的附属工程，如道路、输电线路等的建设；以及工程建设过程中的相关技术服务等。4.工程规模：设计总装机容量为[具体装机容量]兆瓦，年发电量预计为[具体发电量]万千瓦时。三、工程期限1.开工日期：[预计开工时间]2.竣工日期：[预计竣工时间]3.工期延误及顺延：如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程延误，经双方协商并报相关部门批准后，可顺延工期。发包方应及时提供施工所需的条件，如场地、图纸等，否则也应相应顺延工期。四、工程质量1.质量标准：严格按照国家及行业相关标准执行，如《水电站工程施工质量验收规范》等，保证工程质量合格，达到设计要求和使用功能。2.质量检验：承包方应建立完善的质量检验制度，对工程施工过程中的各个环节进行严格检验，保证质量符合标准。发包方有权随时对工程质量进行抽检，承包方应积极配合。3.质量保证：承包方应在工程竣工验收合格后，按照国家规定的质量保修期对工程进行质量保修，保修期为[具体保修期]年。在保修期内，如出现质量问题，承包方应及时免费维修或更换。五、工程造价及支付1.工程造价：经双方协商确定，本工程的总造价为[具体工程造价金额]元。该造价包括工程施工、设备采购、安装调试、技术服务等所有费用。2.支付方式：采用分阶段支付的方式，具体如下：合同签订后[支付比例1]日内，发包方支付工程总造价的[具体比例1]%作为预付款；工程进度达到[具体进度节点1]时，发包方支付工程总造价的[具体比例2]%；工程进度达到[具体进度节点2]时，发包方支付工程总造价的[具体比例3]%；工程竣工验收合格后[支付时间]日内，发包方支付工程总造价的[具体比例4]%；剩余工程总造价的[具体比例5]%作为质量保证金，在质量保修期届满后无质量问题时支付给承包方。3.工程进度款支付：承包方应按照工程进度计划编制工程进度款支付申请，经发包方审核确认后，按照约定的支付方式支付工程进度款。4.竣工结算：工程竣工验收合格后[结算时间]日内，承包方应提交竣工结算报告，经发包方审核后，双方进行竣工结算。如双方对结算结果有异议，应协商解决；协商不成的，可委托有资质的第三方进行造价鉴定。六、双方责任与义务1.发包方责任与义务：按照合同约定及时支付工程款项；提供施工所需的场地、图纸等条件，并保证其真实、准确、完整；协助承包方办理工程建设相关的手续，如土地使用证、规划许可证等；对工程施工过程进行监督，及时提出意见和建议；协调解决工程建设过程中与周边单位和居民的关系。2.承包方责任与义务：按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量合格、工期按时完成；建立健全的安全管理制度，加强施工安全管理，保证施工安全；负责工程施工过程中的设备采购、安装调试等工作，保证设备质量和运行安全；遵守国家及地方的法律法规，接受相关部门的监督检查；负责工程竣工后的清理工作，保持工程场地整洁。七、工程变更1.变更的范围与程序：如因设计变更、工程量增加或减少等原因导致工程变更，承包方应及时向发包方提出变更申请，经发包方审核同意后，双方签订工程变更协议。工程变更协议应明确变更的内容、范围、工程量、单价、总价等相关事项。2.变更价款的确定：工程变更价款按照以下原则确定：已有的类似工程项目的单价作为变更单价；没有类似工程项目单价的，按照国家及行业相关标准确定变更单价；变更单价确定后，根据变更的工程量计算变更价款。八、竣工验收与交付1.竣工验收的条件：工程完工后，承包方应提交竣工验收申请，经发包方审核同意后，组织相关部门进行竣工验收。竣工验收应满足以下条件：工程已按照合同约定的内容和标准完成；工程质量符合国家及行业相关标准；工程资料齐全、完整。2.竣工验收的程序：承包方提交竣工验收申请；发包方组织相关部门进行初步验收；初步验收合格后，由发包方组织正式竣工验收；竣工验收合格后，双方签订竣工验收报告。3.交付与接收：竣工验收合格后，承包方应将工程交付给发包方，发包方应及时接收。双方应办理工程交付手续，明确工程交付的时间、地点、内容等相关事项。九、争议解决1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如选择诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。十、违约责任1.双方违约的情形及责任：发包方未按照合同约定支付工程款项的，每逾期一日，应按照未支付款项的[违约金比例1]%向承包方支付违约金；如逾期超过[逾期天数1]日，承包方有权暂停施工，直至发包方支付完毕款项为止，由此造成的工期延误及损失由发包方承担。承包方未按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工的，应承担违约责任，如工程质量不符合标准，应负责返工或修复，直至达到标准为止，由此产生的费用由承包方承担；如工期延误，每逾期一日，应按照工程总造价的[违约金比例2]%向发包方支付违约金。双方其他违约行为的，应按照合同约定承担相应的违约责任。2.违约金的支付：如一方违约，应按照合同约定向对方支付违约金。违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应承担赔偿责任。十一、其他条款1.合同的生效与终止：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、双方结清款项后终止。2.不可抗力：如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，互不承担违约责任。3.保密条款：双方应对合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得向第三方披露。4.补充条款：本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（盖章）：_____