强电系统工程施工合同

第第页合同编号:________强电系统工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的1.本合同名称为“强电系统工程施工合同”。2.合同双方主体：（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]3.合同目的：（1）甲方委托乙方对[项目名称]的强电系统进行施工，乙方应按照甲方要求和相关标准，完成强电系统的施工工作。（2）本合同旨在明确双方的权利义务，确保施工项目的顺利进行，实现甲方对强电系统施工的需求。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同强电系统工程施工总价为人民币[合同总价]元整。2.工程进度款支付：（1）开工前支付：合同签订后五日内，甲方应向乙方支付合同总价10%的开工预付款。（2）进度支付：工程按设计要求分阶段完成，每完成一个阶段，乙方应向甲方提交阶段工程结算报告，甲方应在收到报告后十个工作日内支付该阶段工程款的70%。（3）竣工结算支付：工程竣工并验收合格后，乙方应在十五日内提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后三十日内支付剩余工程款的30%。3.付款方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付上述款项，具体账户信息由乙方。4.逾期付款：甲方逾期支付工程款，应向乙方支付按每日万分之五计算的逾期付款违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成强电系统工程施工。（2）甲方应按时支付合同约定的工程款。（3）甲方应施工所需的相关资料和图纸，并确保其准确性和完整性。（4）甲方应协助乙方办理施工过程中所需的各种手续和证件。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成强电系统工程施工，并保证工程质量符合国家标准。（2）乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。（3）乙方应按照合同约定的时间提交工程进度报告和竣工结算报告。（4）乙方应按照甲方要求，对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行清理，不得污染环境。（5）乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.双方违约责任：（1）若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金。（2）若乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。（3）若任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方承诺，强电系统工程施工质量必须符合国家相关标准和甲方要求。（2）乙方应对施工过程中使用的材料和设备进行严格的质量控制，确保其符合设计规范和行业标准。（3）工程完成后，乙方应进行自检，并在自检合格后通知甲方进行验收。（4）如验收不合格，乙方应在甲方指导下进行整改，直至满足质量要求。2.服务承诺：（1）乙方在施工过程中应必要的技术咨询和服务，确保施工顺利进行。（2）工程竣工后，乙方应为期一年的免费保修服务，对因施工质量问题导致的故障进行维修。（3）保修期满后，乙方应有偿维修服务，服务费用按市场行情合理定价。（4）乙方应设立专门的服务热线，及时响应甲方提出的任何服务请求。3.质量纠纷处理：（1）若出现质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。（2）在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，确保工程正常进行。五、履行与变更1.履行期限：（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，工期为[具体工期]天。（2）乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，并保证工程按时交付使用。2.履行方式：（1）乙方应按照合同约定的施工图纸、技术规范和施工进度计划进行施工。（2）甲方应必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。3.变更程序：（1）任何一方要求变更合同内容，应提前[具体时间]书面通知对方。（2）变更内容应经双方协商一致，并以书面形式确认。（3）变更内容涉及工期、费用等重大事项时，应重新签订补充协议或修改合同。4.履行变更后的责任：（1）因变更导致工程延期，双方应协商调整工期，并相应调整合同价款。（2）因变更导致工程成本增加，增加部分应由变更方承担。（3）未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。六、保密条款1.保密信息：（1）本合同项下，双方均应对以下信息予以保密：a.甲方的项目资料、设计图纸、技术数据等；b.乙方在施工过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等；c.双方在合同履行过程中知悉的对方财务状况、经营策略等商业信息。2.保密义务：（1）双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。（2）保密义务不因合同终止而失效，双方在合同终止后仍应继续履行保密义务。3.保密例外：（1）法律法规要求披露的信息；（2）已公开的信息；（3）双方在合同履行过程中已独立获得的信息；（4）双方书面同意披露的信息。4.违约责任：（1）任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。（2）保密信息的泄露如导致甲方或乙方遭受重大损失，违约方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.争议解决方式：（1）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决程序：（1）提出争议的一方应向对方发出书面争议通知，详细说明争议事由和请求。（2）收到争议通知后，另一方应在[具体时间]内回复，提出解决方案或同意进行仲裁。（3）如双方在[具体时间]内未能达成一致，任何一方均可向人民法院提起诉讼。3.仲裁：（1）如双方同意以仲裁方式解决争议，应选择[仲裁机构名称]作为仲裁机构。（2）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。4.诉讼管辖：（1）本合同争议解决诉讼案件，由合同签订地人民法院管辖。（2）双方同意，无论争议发生在何地，均不得向合同签订地以外的法院提起诉讼。5.争议解决费用：（1）因争议产生的仲裁费、诉讼费及其他相关费用，由败诉方承担，但法律另有规定的除外。八、其它条款1.合同解除：（1）如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。（2）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同，并互不承担责任。2.合同生效与终止：（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并结清所有款项之日终止。（2）合同终止后，双方应相互出具证明，确认合同已终止，并办理相关手续。3.合同附件：（1）本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单、付款计划等。（2）合同附件与本合同具有同等法律效力。4.合同份数：（1）本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。5.合同解释：（1）本合同的解释以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。（2）如合同条款与法律法规相抵触，以法律法规为准。九、合同签署1.本合同