建筑砼工合同协议

建筑砼工合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体建筑工程名称]的建设工程，需要乙方提供砼工劳务服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供砼工劳务服务事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[具体建筑工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.砼工劳务服务内容：按照甲方提供的施工图纸、技术交底及施工规范要求，完成建筑物[具体部位]的砼浇筑工作，包括但不限于混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等全过程施工操作。负责砼施工所需的小型工具（如振捣棒、抹子等）的配备及使用、保管。协助甲方进行混凝土原材料（如水泥、砂石料等）的现场检验、计量工作。按照施工进度计划，合理安排砼工班组的工作时间和人员调配，确保砼浇筑工作的顺利进行，不得因乙方原因导致工程进度延误。在砼浇筑过程中，负责对混凝土的施工质量进行自检，如发现质量问题及时报告甲方并按照要求进行整改，确保混凝土浇筑质量符合设计及规范要求。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督、检查，提出意见和建议，乙方应积极配合并按照要求进行整改。有权根据工程实际情况调整施工计划和施工要求，但应提前通知乙方，并给予乙方合理的准备时间。对乙方提供的劳务服务质量不符合约定或国家相关标准、规范的，有权要求乙方返工、整改，直至达到质量要求，由此造成的损失由乙方承担。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付劳务费用。2.义务：负责提供施工图纸、技术交底文件，并组织乙方相关人员进行技术交底，确保乙方清楚了解施工要求和质量标准。负责协调施工现场的各方关系，为乙方创造良好的施工条件，包括但不限于提供施工用水、用电接口等，并承担相应费用（水电费按照实际用量由乙方承担）。按照施工进度计划及时供应砼施工所需的原材料（如水泥、砂石料等）至施工现场指定地点，并确保原材料质量符合要求。因甲方原材料供应不及时或质量问题导致乙方误工或造成质量事故的，由甲方承担相应责任。在乙方完成约定的劳务服务后，按照本协议约定及时进行验收，并办理结算手续。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定支付劳务费用。有权要求甲方提供必要的施工条件和技术支持，如施工图纸、技术交底等。对甲方提出的不合理要求或违反法律法规、强制性标准的指令，有权拒绝执行，并及时向甲方提出书面异议。2.义务：乙方应具备相应的砼工劳务作业资质，并向甲方提供相关资质证明文件复印件（加盖公章）。乙方必须按照国家有关法律法规、行业标准及本协议约定组织施工，确保施工质量和施工安全。乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术交底及施工规范要求组织施工，严格遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的现场管理和指挥。乙方应自行负责组织具有相应技能和经验的砼工人员进行施工，并确保人员数量满足施工进度要求。乙方人员应具备相应的从业资格证书，并将人员名单报甲方备案。施工过程中，乙方应确保人员稳定，不得随意更换人员，如需更换，应提前通知甲方并经甲方同意。乙方应按照施工规范要求，对施工设备和工具进行定期检查、维护和保养，确保设备和工具的正常使用。因乙方设备和工具故障导致的误工或质量问题，由乙方承担相应责任。乙方应做好施工现场的环境保护和文明施工工作，采取有效措施控制施工噪声、粉尘等污染，保持施工现场整洁。施工过程中产生的建筑垃圾应按照甲方指定的地点堆放，并及时清理出场。因乙方原因造成环境污染或违反文明施工规定的，由乙方承担相应责任。乙方在施工过程中应注意安全，制定安全操作规程，加强安全教育培训，确保施工人员的人身安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。乙方应按照本协议约定的时间和质量要求完成砼工劳务服务，并向甲方提交书面的完工报告。完工报告应包括施工内容、施工质量情况、工程量等详细信息。在工程竣工验收合格后，乙方应按照甲方要求提供完整的结算资料，并配合甲方办理结算手续。三、劳务费用及支付方式1.劳务费用：本工程砼工劳务费用按照以下方式计算：[具体计价方式，如按照建筑面积每平方米[x]元计算，或按照砼浇筑工程量每立方米[x]元计算等]。预计劳务费用总额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。劳务费用总额为暂估金额，最终结算金额以实际完成的工程量及本协议约定的计价方式为准。2.支付方式：甲方按照以下时间节点向乙方支付劳务费用：在乙方进场施工后，甲方于每月[x]日前，根据乙方上月实际完成的工程量，向乙方支付当月劳务费用的[x]%作为工程进度款。在砼工劳务服务全部完成并经甲方验收合格后，甲方于验收合格后[x]日内，向乙方支付至劳务费用总额的[x]%。在工程竣工验收合格且乙方提交完整的结算资料后，双方办理结算手续，结算完成后[x]日内，甲方支付至结算金额的[x]%。剩余劳务费用总额的[x]%作为质量保证金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方于质保期届满后[x]日内一次性无息支付给乙方。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期及工期延误1.工期：本工程砼工劳务服务预计开始日期为[预计开工日期]，预计结束日期为[预计竣工日期]，总工期为[x]天。具体开工日期以甲方书面通知为准。乙方应按照甲方确定的施工进度计划组织施工，确保各阶段施工任务按时完成。2.工期延误：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应及时通知乙方，并承担因工期延误给乙方造成的直接损失（如人员窝工费、设备租赁费等）。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照劳务费用总额的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[x]天，甲方有权解除本协议，乙方应按照劳务费用总额的[x]%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，互不承担违约责任。五、质量标准及验收1.质量标准：乙方施工的砼工程质量应符合国家现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》及其他相关标准、规范的要求，同时应满足甲方提供的施工图纸及技术交底文件的要求。乙方应确保混凝土的强度、耐久性、外观质量等各项指标符合设计及规范要求，不得出现蜂窝、麻面、露筋、裂缝等质量问题。2.验收：乙方完成每一道砼浇筑工序后，应提前通知甲方进行质量检查。甲方在接到通知后应及时组织相关人员进行检查验收，如验收合格，甲方应在验收记录上签字确认；如验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，乙方应在规定的时间内整改完毕，并重新申请验收，直至验收合格为止。在砼工劳务服务全部完成后，乙方应向甲方提交完工报告，甲方应在收到完工报告后[x]日内组织相关人员进行竣工验收。如工程质量符合约定标准，甲方应出具竣工验收合格证明；如工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工、整改，直至达到质量要求，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。工程竣工验收合格后，乙方应按照甲方要求提供完整的工程资料，包括但不限于施工记录、质量检验报告、原材料质量证明文件等，作为工程结算和存档的依据。六、违约责任1.甲方违约责任：甲方未按照本协议约定的时间和方式支付劳务费用的，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。甲方因自身原因导致乙方无法正常施工或造成乙方误工的，应承担乙方的直接损失（如人员窝工费、设备租赁费等）。甲方违反本协议约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：乙方未按照本协议约定的质量标准完成砼工劳务服务的，应负责返工、整改，直至达到质量要求，由此产生的费用由乙方承担。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方未按照本协议约定的工期完成砼工劳务服务的，应按照本协议约定承担工期延误违约金。乙方违反本协议约定的其他义务，如擅自更换施工人员、不服从甲方管理等，甲方有权要求乙方改正，并可按照劳务费用总额的[x]%向乙方收取违约金；如乙方拒不改正，甲方有权解除本协议，乙方应按照劳务费用总额的[x]%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。乙方施工过程中发生安全事故或环境污染事故，导致甲方或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方应承担全部法律责任和赔偿责任，如因乙方原因导致甲方被追究法律责任或遭受行政处罚的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3