2025年公路工程合同管理与进度、计量监理内容

2025年公路工程合同管理与进度、计量监理内容合同编号：甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（监理单位）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》《建设工程监理规范》《公路工程标准监理招标文件》等相关法律法规及规定，甲方委托乙方对公路工程项目（以下简称“本项目”）的施工全过程进行合同管理、进度控制和计量监理工作。为明确双方权利、义务和责任，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同范围1.1监理范围：包含本项目的施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期的合同管理、进度控制和计量监理工作。1.2工作内容：包括但不限于以下内容：（1）合同管理：负责工程合同的签订、履行、变更、解除及索赔管理；（2）进度管理：审查施工单位提交的施工进度计划，监督计划执行情况，并提出优化建议；（3）计量监理：依据设计图纸、技术规范及合同文件，对施工单位完成的工程量进行准确计量，并审核工程进度款支付申请；（4）协助甲方进行工程管理，确保工程质量和施工安全，及时发现并处理施工过程中出现的问题。1.3监理期限：自本合同签订之日起至本项目缺陷责任期满，具体工期为年月日至年月日。第二条甲方责任与义务2.1提供资料：甲方应向乙方提供与本项目相关的所有文件、资料、图纸及技术规范，包括但不限于中标通知书、施工合同、设计文件等，并对其真实性、完整性和准确性负责。2.2协调关系：甲方应协调乙方与施工单位及其他相关单位的关系，为乙方开展监理工作提供必要的支持和便利条件。2.3支付费用：甲方应按本合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理费用，并在乙方完成阶段性工作后及时审核并支付相应费用。2.4决策责任：甲方对乙方提出的工程变更、进度调整、计量支付等建议拥有最终决策权，并应在合理时间内给予乙方书面答复。第三条乙方责任与义务3.1组建监理团队：乙方应组建具备相应资质和经验的监理团队，团队成员必须符合国家及行业对监理人员的要求，并将团队名单及资质文件提交甲方备案。3.2履行监理职责：乙方应严格按照国家及行业的监理规范、技术标准和合同文件开展监理工作，确保监理工作的独立性、公正性和科学性。3.3定期报告：乙方应定期向甲方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量状况、合同履行情况及存在问题和建议等。3.4保密义务：乙方应对甲方提供的所有技术资料、商业信息及监理工作中知悉的其他信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。3.5廉洁自律：乙方及其监理人员应恪守职业道德，不得接受施工单位及关联方的任何形式的馈赠或好处，不得与施工单位发生利益关联。第四条进度管理4.1进度计划审核：乙方应在收到施工单位提交的施工进度计划后个工作日内完成审核，并提出书面意见；甲方应在收到乙方审核意见后个工作日内作出书面答复。4.2进度检查与调整：乙方应每周对工程进度进行检查，发现问题及时通知施工单位整改，并将检查结果报告甲方。若施工单位未能按计划推进，乙方应协助甲方制定进度调整方案，并监督执行。4.3延期处理：因不可抗力或其他非施工单位原因导致工期延误，乙方应协助甲方核实延误原因，并提出延期申请或调整方案；因施工单位原因导致工期延误，乙方应督促施工单位采取补救措施。第五条计量监理5.1计量依据：乙方应依据设计图纸、技术规范、施工合同及实际完成的工程量进行计量，确保计量结果的准确性和公正性。5.2计量程序：乙方应在施工单位提交计量申请后个工作日内完成现场计量，并将结果书面通知施工单位；若施工单位对计量结果有异议，应在收到通知后个工作日内提出书面意见，由乙方进行复核。5.3计量结果确认：乙方应将最终计量结果提交甲方确认，甲方应在收到后个工作日内作出书面确认或提出修改意见。5.4进度款支付：乙方应根据确认的计量结果编制工程进度款支付申请，并提交甲方审核；甲方应在审核通过后个工作日内完成支付。第六条合同管理6.1合同条款审核：乙方应协助甲方审核施工合同及其他相关合同条款，确保合同内容符合国家法律法规及项目实际需求。6.2合同履行监督：乙方应监督施工单位严格履行合同义务，发现违约行为应及时通知甲方，并提出处理建议。6.3变更与索赔管理：乙方应协助甲方处理工程变更及索赔事项，审核施工单位提出的变更申请及索赔报告，并提出专业意见。6.4合同争议处理：若发生合同争议，乙方应协助甲方通过友好协商或法律途径解决争议，并及时向甲方报告争议处理进展。第七条监理费用7.1费用构成：本合同总监理费用为人民币元（大写：元整），包括但不限于监理人员工资、差旅费、材料费及其他相关费用。7.2支付方式：监理费用采用分期支付方式，具体如下：（1）合同签订后日内，甲方支付合同总金额的%作为预付款；（2）监理工作每完成一个季度后，甲方支付合同总金额的%；（3）本项目缺陷责任期满后日内，甲方支付剩余款项。7.3费用调整：因不可抗力或其他非乙方原因导致监理工作量增减的，双方可在友好协商的基础上调整监理费用，并签订补充协议。第八条违约责任8.1甲方违约：若甲方未按本合同约定支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付应付金额‰的违约金；若逾期超过日，乙方有权暂停监理工作。8.2乙方违约：若乙方未按本合同约定履行监理职责，导致工程进度延误或质量问题，甲方有权要求乙方限期整改，并根据情节严重程度扣除部分监理费用；情节严重的，甲方有权解除合同。8.3合同解除：若因一方严重违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的全部损失。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼期间，除争议事项外，本合同其他条款仍需继续履行。第十条其他条款10.1补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执