房屋墙体改梁加固合同

房屋墙体改梁加固合同合同编号：__________甲方（委托方）：公司名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（施工方）：公司名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]第二章工程概况1.工程名称：[具体房屋墙体改梁加固工程名称]2.工程地点：[具体房屋墙体改梁加固工程地点]3.工程内容：包括对房屋墙体进行改梁加固施工，具体为[详细说明改梁加固的墙体位置、方式等内容]，保证房屋结构安全和使用功能正常。第三章工程价款及支付方式1.工程总价款：[具体工程总价款金额]2.支付时间及比例：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体进度节点]时，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%；工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%；剩余工程总价款的[X]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后[X]日内支付给乙方。第四章工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期延误及处理：如因甲方原因导致工期延误，乙方的竣工日期相应顺延，且甲方应承担乙方因此而产生的窝工损失等费用。如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付工程总价款[X]%的违约金；如延误超过[X]日，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的工程款项，并向甲方支付工程总价款[X]%的违约金。第五章工程质量标准1.质量要求：乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和使用要求。工程竣工后，应达到[具体质量标准，如墙体结构稳定、抗震功能达标等]。2.质量检验：乙方应在工程施工过程中进行自检，保证每道工序符合质量要求。工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担。第六章双方责任与义务1.甲方责任与义务：提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并保证施工环境安全。按合同约定支付工程款项。协助乙方与相关部门办理施工手续等事宜。及时组织验收并提供验收所需的相关资料。2.乙方责任与义务：组建专业的施工团队，配备必要的施工设备和工具，保证施工质量和进度。严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，不得擅自变更。负责施工过程中的安全管理，采取必要的安全措施，保证施工人员和周边环境的安全。做好施工记录和资料整理工作，工程竣工后移交甲方。第七章施工组织与设计1.施工方案：乙方应在开工前提交详细的施工方案，包括施工工艺流程、施工进度计划、质量控制措施等，经甲方审核同意后方可施工。2.施工进度计划：乙方应根据工程总工期要求，制定详细的施工进度计划，明确各阶段的施工任务和时间节点，并严格按照计划组织施工。如因特殊情况需要调整施工进度计划，应提前[X]日通知甲方，并经甲方同意。第八章工程变更1.变更程序：如甲方需要对工程内容进行变更，应提前[X]日通知乙方，并提供变更设计方案。乙方应在接到通知后的[X]日内提交变更后的施工方案和费用预算，经甲方审核同意后实施。如因变更导致工程价款增加或减少，双方应协商确定调整后的工程价款。2.费用调整：如工程变更导致工程价款增加或减少，双方应根据实际情况协商确定调整后的工程价款，并在合同中明确约定。第九章竣工验收与结算1.验收标准：按照国家及地方相关标准和规范进行验收，保证工程质量符合合同约定。2.验收程序：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。3.结算方式：根据竣工验收报告和合同约定的工程价款及支付方式，双方进行工程结算。第十章违约责任1.双方违约情形及责任：如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付未支付款项的[X]%作为违约金；如逾期超过[X]日，乙方有权解除合同，甲方应承担乙方因此而产生的损失。如乙方未按合同约定的质量标准和工期要求进行施工，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。如因一方违约给对方造成损失，违约方应承担赔偿责任。2.违约金的支付：如一方违约，应向对方支付违约金。违约金的数额应根据违约的具体情况和合同约定确定，如合同未约定违约金的数额，违约方应赔偿对方因违约而遭受的实际损失。第十一章争议解决1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同的诉讼管辖法院为[具体管辖法院名称]。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：__