关于施工合同调价的协议

关于施工合同调价的协议甲方（发包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于______年____月____日签订了[施工合同名称]（以下简称"原施工合同"），现因[具体调价原因]，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就施工合同价格调整事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程概况工程名称：[工程具体名称]工程地点：[详细地点]工程内容及规模：[详细描述工程涵盖的具体工作内容、建筑面积、结构形式等]工程承包范围：[明确承包的具体范围，如施工图纸范围内的建筑工程、安装工程等]2.服务内容乙方按照原施工合同约定及本协议约定，为甲方提供与上述工程相关的施工服务，包括但不限于工程施工、材料设备采购与安装、质量保证、竣工验收等全过程服务。二、价格调整原因[详细说明导致价格调整的具体原因，如原材料价格大幅上涨、人工成本增加、政策法规变化等，并提供相应的证明材料作为本协议附件]三、价格调整方式及具体调整金额1.调整方式综合单价调整：对于原施工合同中约定的各项综合单价，根据[具体调整依据，如市场价格指数变化、原材料价格变动幅度等]进行调整。调整后的综合单价=原综合单价×（1+价格调整系数）。价格调整系数=[具体计算方式，如（现行价格原合同价格）÷原合同价格]。涉及主要材料价格调整的，以[价格信息发布机构名称及发布时间]发布的价格信息为基准，如该材料价格波动超过[x]%，则按照上述方式调整综合单价。总价调整：工程总价根据上述综合单价调整情况以及实际完成的工程量进行调整。调整后的工程总价=原合同总价+综合单价调整增加金额综合单价调整减少金额+其他因价格调整需增加或减少的费用。其他因价格调整需增加或减少的费用包括但不限于因人工成本增加、机械台班费调整等导致的费用变化。2.具体调整金额经双方核算，本次价格调整增加金额为人民币[x]元，调整后工程总价为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关规范标准施工。有权根据工程实际进展情况及合同约定，要求乙方提供与工程相关的资料和报告。在乙方未按照本协议及原施工合同约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任，并采取相应的措施确保工程顺利进行。2.义务按照本协议约定及原施工合同约定，及时支付工程价款。协调解决乙方施工过程中遇到的与周边环境、其他相关方等有关的问题，提供必要的协助。向乙方提供施工所需的相关资料和文件，确保资料的真实性、完整性和及时性。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定及原施工合同约定，要求甲方支付工程价款。在遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程施工受阻或成本增加时，有权要求甲方给予合理的补偿或调整合同价格。有权对甲方提出的不合理要求提出异议，并要求甲方按照合同约定及法律法规规定履行义务。2.义务按照本协议约定及原施工合同约定，组织施工队伍，配备必要的施工设备和材料，确保工程质量和进度。严格按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。定期向甲方报送工程进度报表、质量报告、费用结算报告等相关资料，及时与甲方沟通工程进展情况。妥善保管施工现场的材料、设备及其他物品，承担因保管不善导致的损失。在工程竣工验收合格后，按照相关规定提交竣工资料，并配合甲方完成工程结算和备案等工作。五、付款方式1.预付款甲方在本协议签订后[x]个工作日内，向乙方支付调整后工程总价的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。2.工程进度款乙方每月[具体日期]向甲方报送当月已完工程量报表及费用结算报告，甲方在收到报表及报告后的[x]个工作日内进行审核确认。经甲方审核确认后，在次月的[具体日期]前，按照当月已完工程量占调整后工程总价的比例扣除已支付的预付款及其他应扣款项后，向乙方支付工程进度款。3.竣工结算款工程竣工验收合格且乙方提交完整的竣工资料后[x]个工作日内，双方进行竣工结算。结算完成后，甲方在[x]个工作日内向乙方支付至调整后工程总价的[x]%。4.质量保证金甲方在支付竣工结算款时，扣留调整后工程总价的[x]%作为质量保证金。质量保证金在工程竣工验收合格满[x]年后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息返还给乙方。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时支付工程价款，每逾期一日，应按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。若甲方因自身原因导致乙方施工受阻或延误工期，应承担相应的责任，赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于窝工费、机械设备闲置费等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定及原施工合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的全部损失。如因乙方原因导致工程质量问题给第三方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。若乙方未按照本协议约定及原施工合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照调整后工程总价的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照调整后工程总价的[x]%向甲方支付违约金。若乙方违反本协议约定及原施工合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，与原施工合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，按照原施工合同执行。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：______