-集团大厦试验基站建设工程施工合同6篇

_______集团大厦试验基站建设工程施工合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：【XXXX集团】乙方：【施工单位名称】根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方大厦试验基站建设工程达成以下施工合同：一、工程概况1.工程名称：【具体工程名称】2.工程地点：【具体地点】3.工程内容：【具体施工内容】4.工程目标：建设一个高效、稳定、安全的试验基站。二、合同范围及要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及工程规范进行施工。2.乙方需确保工程质量符合国家标准及甲方的要求。3.施工周期：自合同签订之日起【具体天数】天内完成。4.工程保修：保修期为工程验收合格后【具体年限】年。三、工程价款及支付方式1.工程总价：【具体金额】。2.支付方式：分期支付，包括预付款、进度款和尾款。具体支付比例和节点在合同附件中约定。四、工程质量与验收1.乙方应建立工程质量保证体系，确保工程质量。2.工程完工后，乙方需提交验收申请。甲方组织验收，验收合格后签署验收报告。3.如工程存在质量问题，乙方需按要求整改，直至验收合格。五、工程安全1.乙方应遵守安全生产法规，制定安全施工措施。2.若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款，需支付逾期违约金。2.若乙方未按合同约定完成工程，需支付逾期竣工违约金。3.若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方需承担全部费用。4.其他违约情形及责任承担方式详见合同附件。七、其他约定事项1.双方应共同遵守国家相关法律法规，履行合同义务。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。4.因执行本合同所引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日日期：____年__月__日篇2合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就[具体名称]集团大厦试验基站建设工程施工作事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体名称]集团大厦试验基站建设工程。2.工程地点：[具体地点]。3.工程内容：试验基站的土建、设备安装及调试等。4.工程规模：[具体规模描述]。二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。若因乙方原因造成工期延误，甲方有权向乙方追究相应损失。三、工程价格及付款方式1.工程总造价：[大写金额]（人民币）。2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。四、工程质量及验收标准1.乙方必须严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。2.验收标准：按照国家和行业相关标准执行，确保工程安全、可靠。3.乙方提交验收申请后，甲方组织验收，验收合格后双方签署验收报告。五、工程保修及服务1.工程保修期：工程竣工验收合格后XX年。保修期内，乙方负责免费维修。2.保修内容：除人为因素外，因工程质量引起的任何问题。3.乙方须设立售后服务部门，保证在工程保修期内提供优质服务。六、违约责任及赔偿损失1.若因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。2.若因甲方原因未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任并支付滞纳金。七、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.因执行本合同而引起的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。本合同签订地点：[具体地点]。​​篇3合同编号：[具体编号]甲方：【XXXX集团】乙方：【施工单位名称】根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方大厦试验基站建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议条款，以资共同恪守履行。一、工程概况工程名称：【XXXX集团大厦试验基站建设工程】工程地点：【具体地址】工程内容：【具体施工内容】工程质量：符合国家及行业标准要求。二、合同工期与进度要求开工日期：【具体日期】竣工日期：【具体日期】合同工期总日历天数：【天数】天。进度款支付节点按实际工程进度结算周期支付。若因甲方原因导致中途停工，工期顺延。三、工程造价与支付方式工程总造价：【大写金额】人民币（¥______元）整。该造价为包工包料价，包括人工费、材料费及其他一切费用。甲方按照工程进度向乙方支付款项。具体支付节点和比例如下：-基础施工完成，支付总造价的XX%；-设备安装完成，支付总造价的XX%；-工程竣工并完成调试，支付至总造价的XX%；-工程验收合格并完成结算后XX个工作日内付清尾款。乙方需提供相应的正规发票作为收款依据。如有更改双方应以书面形式确定并修改合同造价及条款内容。对于新增的施工内容部分应以甲乙双方书面确认为准并据此结算费用。工程竣工验收后结算总价根据实际完成量据实结算，甲乙双方须签署结算确认书作为最终结算依据。四、工程质量与验收标准篇4合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方集团大厦试验基站建设工程（以下简称“本工程”）的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]。2.工程地点：[具体工程地点]。3.工程内容：试验基站建设工程施工，包括[具体施工内容]。4.工程规模：[具体规模]。二、合同工期1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.如遇不可抗拒因素导致无法正常施工，经甲、乙双方确认后工期可相应顺延。三、工程造价及付款方式1.工程总造价：[具体造价金额]。本造价已包含人工、材料及其他相关费用，乙方不得要求甲方支付超出此造价的任何费用。2.付款方式：分期支付。工程竣工并验收合格后支付合同总金额的XX%，运行一个月后支付剩余的XX%。四、工程质量及验收标准1.乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方必须通知甲方进行验收。验收合格后，方可视为工程完成。3.验收标准按照国家和行业相关标准执行。五、工程保修及服务1.工程竣工后，乙方应提供一定期限的工程保修服务。保修期限为XX个月。保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。2.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。具体费用另行商议。六、违约责任1.若因乙方原因造成工程延期，乙方需承担违约责任，每延期一天支付违约金XX元给甲方。2.若甲方未按照合同约定支付款项，甲方需承担违约责任，每逾期一天支付违约金XX元给乙方。七、其他条款1.本合同的变更和解除必须经双方协商一致，并以书面形式确定。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。4.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]授权代表：[甲方代表姓名]联系电话：[甲方法人联系电话]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]授权代表：[乙方代表姓名]联系电话：[乙方法人联系电话]日期：XXXX年XX月XX日篇5合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方建设集团大厦试验基站工程，经友好协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：集团大厦试验基站建设工程。2.工程地点：[具体地址]。3.工程内容：基站设备安装、布线、系统集成及调试等。二、工程期限本工程自合同签订之日起至完成施工并验收合格为止，工期为XX个月。如遇下列情况，工期相应顺延：1.甲方未能及时提供施工所需条件。2.不可抗力因素导致无法施工。三、工程价款及支付方式1.工程总价款（大写）[金额汉字大写]，（小写）￥[金额小写]。此价款为包工包料，包含税金及工程保修费用等全部费用。具体明细详见附件一。2.支付方式：合同签订后，甲方预付工程款的XX%；工程完工并验收合格后，支付至工程款的XX%；余款作为质保金，自验收合格之日起满一年后支付。四、工程质量及验收标准1.乙方须按照国家和地方现行的相关施工规范和质量评定标准进行施工，确保工程质量达标。2.工程竣工后，乙方应及时提交验收申请报告。甲方在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收合格率达到标准，则视为工程通过验收。若未能达标，乙方须按甲方要求整改直至达标为止。验收过程中如双方有争议，可请第三方进行鉴定并裁定。3.本工程质量标准以行业内普遍接受并认同的通信基站建设工程施工技术规范为准。相关细节见附件二《工程质量验收标准及规范》。五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1.甲方需提供施工场地及相关设施支持。提供电源及照明设施等条件供乙方在施工期间使用。具体见附件三《甲方提供条件清单》。2.协助乙方处理周边关系，确保施工现场良好的施工环境。3.按合同约定及时支付工程款。（二）乙方责任与义务：1.乙方需按照合同约定的工期完成施工任务，确保施工质量达标。2.乙方应遵守施工现场的安全规范，确保施工安全并承担相应责任。3.提供相关技术支持和售后服务保障基站正常运行。4.提供完整的竣工资料及验收申请报告等必要文件。六、违约责任1.若因甲方原因未能按照合同约定支付工程款，每逾期一天需向乙方支付合同总价款XX%的违约金。篇6合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲、乙双方经友好协商，就位于______集团大厦的试验基站建设工程达成以下协议，为明确双方的权利与义务，保障工程顺利进行，特订立本合同。一、工程概况2.工程地点：具体地址需明确。3.工程内容：包括基站设备选型、设计、施工、安装、调试等。4.工程目标：确保基站建设质量与安全，满足通信需求。二、合同双方甲方为工程的建设方，负责提供施工场地及相关配套设施；乙方为工程的施工方，负责按照合同要求进行施工及后期维护工作。三、工期及进度安排1.工程开工日期：具体开工日期需明确。2.工程竣工日期：具体竣工日期需明确。