工地停工协议合同

工地停工协议合同甲方：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方[具体项目名称]工地因[停工原因]需暂停施工，经甲乙双方友好协商，就工地停工事宜达成如下协议：一、协议背景及目的为妥善处理因[停工原因]导致的工地停工问题，明确双方在停工期间的权利义务，保障双方合法权益，避免后续产生不必要的纠纷，特签订本协议。二、标的物或服务具体描述1.工地基本情况本协议所涉及的工地位于[工地详细地址]，工地项目名称为[具体项目名称]，占地面积为[x]平方米，建筑面积为[x]平方米，包含[具体工程内容，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]。2.停工范围本次停工涵盖工地内所有施工活动，包括但不限于[列举具体的施工区域，如建筑物主体施工区域、材料堆放区、机械设备停放区等]。所有与施工相关的人员、设备、材料均暂停作业和使用，直至本协议约定的复工条件达成。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定做好停工期间的各项工作，确保工地安全、有序。对乙方在停工期间的工作进行监督检查，如发现乙方未履行协议义务，有权要求乙方立即整改。2.义务按照本协议约定向乙方支付停工期间的相关费用（如有）。负责协调处理与工地停工相关的外部关系，如政府部门的沟通协调等。在复工条件具备时，及时通知乙方复工，并提供必要的协助。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付停工期间的相关费用（如有）。在符合法律法规和本协议约定的前提下，合理安排停工期间的人员和设备。2.义务负责组织人员对工地进行妥善管理，做好施工现场的安全防护、设备维护、材料保管等工作，防止工地发生安全事故和财产损失。定期向甲方汇报工地停工期间的情况，包括人员动态、设备状况、材料存储情况等。根据甲方通知，及时组织复工，并确保复工后的施工活动顺利进行。四、停工期间费用及支付1.停工期间费用构成人员费用：包括乙方在停工期间为维持工地必要管理和看守所产生的人员工资、福利等费用，经双方协商确定为每月[x]元，共计停工[x]个月，该项费用总计[x]元。设备租赁费用：对于乙方租赁的用于本工地的机械设备，在停工期间如因甲方原因导致设备闲置，甲方应按照设备租赁合同约定的租金标准，支付乙方设备闲置费用。经统计，设备闲置费用总计[x]元。材料保管费用：乙方负责对工地现存材料进行妥善保管，因保管材料所产生的费用（如仓库租赁费用、材料看护费用等），经双方核算为[x]元。2.费用支付方式甲方应在本协议签订后的[x]个工作日内，向乙方支付上述停工期间费用的[x]%作为预付款，即[x]元；剩余费用在复工前[x]个工作日内一次性支付完毕。乙方应在收到甲方支付的每笔款项后的[x]个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。五、复工条件及程序1.复工条件甲方已解决导致工地停工的相关问题，如取得相关审批文件、协调好周边关系等。乙方已完成停工期间的各项工作，包括人员、设备、材料等均已准备就绪，能够满足复工后的施工要求。施工现场具备安全施工条件，已通过相关安全检查。2.复工程序甲方在确认复工条件具备后，提前[x]天以书面形式通知乙方复工。乙方收到甲方复工通知后，应在[x]天内组织人员和设备进场复工，并向甲方提交复工报告，说明复工准备情况。甲方在收到乙方复工报告后的[x]个工作日内进行审核，如审核通过，双方共同确认复工日期；如审核不通过，甲方应明确指出问题，乙方应根据甲方意见及时整改，直至符合复工条件。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定支付停工期间费用或复工前的款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停复工，并要求甲方支付已逾期款项及违约金。若因甲方原因导致乙方无法按照本协议约定的复工条件按时复工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于人员窝工损失、设备租赁额外费用、工期延误损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定做好工地停工期间的管理工作，导致工地发生安全事故或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，并负责恢复原状或进行赔偿。若乙方未按照甲方通知按时复工，每逾期一日，应按照本协议暂定总金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照本协议暂定总金额的[x]%向甲方支付违约金。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：