解除epc施工合同范本_第1页
解除epc施工合同范本_第2页
解除epc施工合同范本_第3页
解除epc施工合同范本_第4页
解除epc施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

解除epc施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:___________(以下简称“甲方”)

地址:_________________________

法定代表人/负责人:_________

联系方式:____________________

甲方为一家具有独立法人资格的企业,具备相应的资质和能力,为实施本合同项下的EPC(设计-采购-施工)工程项目,特委托乙方进行相关服务。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:___________(以下简称“乙方”)

地址:_________________________

法定代表人/负责人:_________

联系方式:____________________

乙方是一家具有相应资质、专业能力和良好信誉的企业,主要从事EPC工程项目的实施。

合同简介:

鉴于以下背景和前提条件,甲乙双方达成如下协议:

(1)甲方作为项目业主,拟实施一项EPC工程项目,该项目包括但不限于设计、采购、施工等环节。

(2)乙方具备实施EPC工程项目的资质、能力和经验,愿意为甲方提供专业、高效的服务。

(3)甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,就EPC工程项目的实施达成以下合同条款。

为确保双方在项目实施过程中的权益,甲乙双方特制定本解除EPC施工合同范本,以明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任。以下是合同正文:

一、定义

(此处列出合同中涉及的关键术语和定义,如EPC项目、设计、采购、施工等)

二、双方权利与义务

(此处详细阐述甲乙双方在项目实施过程中的权利与义务)

三、价格与支付条件

(此处明确合同总价、支付方式、支付期限等)

四、履行期限

(此处明确项目的实施期限、验收期限等)

五、违约责任

(此处明确甲乙双方在合同履行过程中发生违约行为时应承担的责任)

六、不可抗力

(此处明确不可抗力的定义及双方在不可抗力事件发生时应采取的措施)

七、争议解决

(此处明确合同争议的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼)

八、其他条款

(此处列出合同中未涉及的其他事项,如合同的修改、补充、终止等)

九、附则

(此处明确合同的生效条件、附件内容等)

十、签署

(甲乙双方在此处签字盖章,以证明合同的有效性)

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是确立甲乙双方在EPC工程项目中的合作关系,明确双方在项目实施过程中的权利、义务和责任。合同范围包括但不限于项目的设计、采购、施工、调试及验收等环节,以确保项目按照甲方要求的质量、进度和成本完成。

第二条定义

为避免歧义,以下术语在本合同中具有以下定义:

1.“EPC项目”指甲方委托乙方实施的包括设计、采购、施工在内的工程项目。

2.“设计”指乙方根据甲方要求进行的工程方案设计、施工图设计等。

3.“采购”指乙方根据设计文件要求,进行的设备、材料及服务的采购。

4.“施工”指乙方根据设计文件要求,进行的土建、安装、调试等工作。

5.“验收”指甲方对乙方完成的EPC项目进行的检查、测试和验收。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

甲方有权:

(1)对乙方的设计方案、采购方案和施工方案进行审查和审批;

(2)对乙方提供的设备、材料和服务进行验收;

(3)对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查;

(4)按照合同约定支付合同款项。

甲方义务:

(1)向乙方提供项目所需的相关资料、信息和条件;

(2)协助乙方办理项目所需的各项手续;

(3)按照合同约定及时支付合同款项;

(4)对乙方在项目实施过程中提出的合理建议和意见给予考虑。

2.乙方的权力和义务

乙方有权:

(1)根据甲方的要求和合同约定,自主进行设计、采购和施工;

(2)对甲方提供的资料和信息进行核实;

(3)对项目实施过程中的变更和调整提出合理建议;

(4)按照合同约定收取合同款项。

乙方义务:

(1)按照合同约定和甲方要求,完成EPC项目的实施;

(2)确保项目的设计、采购和施工符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求;

(3)对项目实施过程中的安全、质量、进度等方面负责;

(4)及时向甲方报告项目实施过程中的重大问题;

(5)配合甲方进行项目验收,确保项目达到验收标准;

(6)提供项目实施过程中的相关资料、记录和报告。

第四条价格与支付条件

本合同项下的EPC项目总价为人民币____元(大写:____________________元整),该价格包括设计、采购、施工、调试等所有费用。支付方式为分期支付,具体支付时间节点和比例如下:

(1)合同签署后,甲方支付合同总价款的10%作为预付款;

(2)乙方完成设计并经甲方审批通过后,甲方支付合同总价款的30%;

(3)乙方完成设备、材料采购并交付施工现场后,甲方支付合同总价款的30%;

(4)乙方完成施工并经甲方初步验收合格后,甲方支付合同总价款的20%;

(5)项目最终验收合格后,甲方支付合同总价款的10%作为质保金。

第五条履行期限

本合同自双方签署之日起生效,履行期限为____个月,自合同生效之日起计算。关键时间节点如下:

(1)设计完成并提交甲方审批的期限为合同生效后的____个月;

(2)设备、材料采购完成并交付施工现场的期限为合同生效后的____个月;

(3)施工完成并提交甲方初步验收的期限为合同生效后的____个月;

(4)项目最终验收的期限为合同生效后的____个月。

第六条违约责任

1.若甲方未能按照合同约定的期限和条件支付款项,乙方有权暂停履行合同,并要求甲方支付逾期付款的违约金,违约金按逾期付款金额的日千分之____计算。

2.若乙方未能按照合同约定的时间节点完成设计、采购、施工等义务,乙方应承担相应的违约责任,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按合同总价款的日千分之____计算。

3.若乙方的设计、采购或施工不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,甲方有权要求乙方无偿重新设计、采购或施工,直至符合要求。乙方还应承担由此产生的额外费用。

4.若乙方因自身原因导致项目无法按期完成,乙方应承担因延期产生的额外费用,并按合同总价款的____%向甲方支付违约金。

5.若乙方违反合同约定,导致项目质量不符合验收标准,乙方应承担修复费用,并按合同总价款的____%向甲方支付违约金。

6.任何一方因违约给对方造成损失的,除支付违约金外,还应赔偿对方因此遭受的损失,损失赔偿额不超过合同总价款的____%。

7.若因不可抗力导致合同无法履行或延期履行,双方互不承担违约责任,但应尽快通知对方,并提供相关证明。不可抗力事件结束后,双方应协商确定合理的履行期限。

第七条不可抗力

不可抗力指在合同履行过程中,发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如洪水、地震、台风等)、战争、政府行为、社会动荡等。若任何一方因不可抗力事件无法履行或延迟履行本合同项下的义务,该方应及时通知对方,并提供相关证明文件。

在不可抗力事件发生后,受影响的一方应采取合理措施减轻损失,并在不可抗力事件结束后尽快恢复履行合同义务。不可抗力事件持续期间,双方互不承担因不可抗力导致的违约责任。但是,如果不可抗力事件持续超过____天,双方有权协商决定是否解除合同或延长履行期限。

如果不可抗力事件导致合同的全部或部分无法履行,双方应协商确定合理的解决方案,包括但不限于合同的变更、解除或部分解除。

第八条争议解决

本合同项下发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同的其他部分。

双方同意,任何仲裁裁决或法院判决均为终局性的,对双方具有约束力。诉讼费用和仲裁费用由败诉方承担,或按照法院或仲裁机构的裁决承担。

若双方选择仲裁解决争议,应提交至____(指定仲裁机构名称)进行仲裁,仲裁程序按照该机构的仲裁规则进行。仲裁语言为中文,仲裁地为____(指定城市)。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的任何通知、请求或同意,均应以书面形式提交,并通过电子邮件、快递或挂号邮件等方式送达对方指定的地址。通知在发送或交付时视为已送达。

2.合同变更:本合同任何条款的变更或补充,均须双方协商一致并以书面形式作出。未经书面同意,任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件:除本合同另有规定外,任何一方在对方严重违约且无法补救的情况下,有权书面通知对方终止本合同。终止合同的通知应在违约发生后____天内发出。

4.合同的完整性:本合同构成双方关于EPC项目实施的全部协议,取代所有以前的口头或书面协议和通信。

5.合同的转让:未经对方书面同意,任何一方不得将本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。

6.适用法律:本合同的解释和执行适用____(指定国家或地区)的法律。

第十条附则

1.本合同的附录和附件构成本合同不可分割的部分,与本合同正文具有同等法律效力。

2.附录和附

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论