空调安装分包协议

空调安装分包协议编号：__________

本协议由以下双方签订：

甲方：XX空调设备有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

乙方：XX空调安装工程队

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

鉴于甲方需要对其位于XX省XX市XX区XX路XX号的办公大楼进行空调系统安装，乙方具备相应的安装资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本协议旨在明确甲方委托乙方进行空调系统安装的相关事宜，确保安装工程的质量、进度和安全。

二、合同背景：甲方为满足办公大楼的空调需求，决定对现有空调系统进行升级改造，乙方愿意接受甲方委托，承担空调安装工程。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.提供施工所需的场地和条件，确保乙方能够按照合同约定进行安装工作。

2.提供准确的安装图纸和技术要求，确保乙方能够准确理解并执行安装任务。

3.按照合同约定的进度支付工程款，支付方式为分期付款，具体支付比例和时间节点由双方另行协商确定。

4.配合乙方进行现场协调，确保施工期间不影响其他部门的正常工作。

5.对乙方提供的安装材料和设备进行检查，确认其符合合同约定和国家标准。

6.对因甲方原因导致的工程延误承担责任，并承担相应的违约责任。

二、乙方责任和义务：

1.按照甲方提供的图纸和技术要求，在规定的时间内完成空调系统的安装工作。

2.确保安装工程的质量符合国家标准和合同约定，对因安装质量引起的损失承担责任。

3.严格遵守施工现场的安全规定，确保施工期间人员和设备的安全。

4.按照甲方的要求，对施工现场进行清洁，确保施工结束后现场整洁无遗留物。

5.在施工过程中，对甲方提供的信息保密，不得泄露给任何第三方。

6.按照合同约定的付款方式，及时提供发票和工程结算报告，以便甲方进行付款。

7.在合同履行过程中，如遇特殊情况需延长工期，应提前通知甲方，并经甲方同意后调整工期。

双方应严格遵守上述责任和义务，如有违反，应承担相应的违约责任。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本空调安装分包协议的总金额为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。

二、支付方式：

1.预付款：乙方在合同签订后五日内，甲方需向乙方支付合同总金额的20%作为预付款，共计人民币贰拾万元整（￥200,000.00）。

2.进度款：在工程进度达到合同约定各阶段（如设备进场、主体结构安装、系统调试等）时，乙方需提交相应的工程进度报告和发票，甲方应在收到报告及发票后七个工作日内支付已完成工程量对应的款项。

-设备进场及主体结构安装阶段，支付总金额的40%；

-系统调试及验收合格阶段，支付总金额的30%；

3.结算款：工程验收合格后，乙方应在十个工作日内提交最终工程结算报告及发票，甲方应在收到后七个工作日内支付剩余的10%作为结算款。

4.质保金：合同总金额的10%作为质保金，在工程验收合格后一个月内无质量问题发生，甲方无息退还乙方。

三、付款条件：

1.甲方支付款项前，需核对乙方提交的工程进度报告、发票及相关资料的真实性和准确性。

2.甲方在支付款项时，应确保资金来源合法，并遵守国家有关财务和税务的规定。

3.乙方应保证提供的服务和产品符合合同要求，若因乙方原因导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、违约责任：

1.若甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为未付款项的1%每日，直至实际支付款项为止。

2.若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权暂停支付，并要求乙方承担相应的违约责任。

本支付方式条款为双方履行合同义务的财务依据，任何一方违反约定，均应承担相应的法律责任。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.甲方违约：

-若甲方未按合同约定支付款项，除支付违约金外，还应向乙方支付自应付款项到实际支付之日止的利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。

-若甲方未按合同约定提供施工条件或资料，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应的工期延误责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约：

-若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方继续完成工程或解除合同，并要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因工程延误造成的损失。

-若乙方提供的安装材料和设备不符合合同约定，乙方应立即更换或修复，并承担因此产生的费用。

-若乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决：

1.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中产生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

3.双方也可选择仲裁作为争议解决方式，仲裁机构为XX仲裁委员会，仲裁地为XX市。

4.争议解决过程中，除正在进行争议的部分外，合同的其他条款应继续履行。

5.仲裁裁决或法院判决为终局裁决，对双方均有约束力。

三、适用法律：

本协议的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院：

如双方选择诉讼解决争议，则协议履行地XX市人民法院为管辖法院。

双方应严格遵守上述违约责任和争议解决机制，如有违反，应承担相应的法律责任。

附则：

一、生效条件：本空调安装分包协议自双方签字盖章之日起生效，双方应在本协议生效前完成各自内部的审批程序。

二、有效期：本协议的有效期为自生效之日起至空调系统安装工程验收合格之日止。如无特殊约定，验收合格后，本协议自动终止。

三、变更和终止条款：

1.变更：在协议有效期内，任何一方需对协议内容进行变更，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面文件后，变更内容生效。

2.终止：

-协议因合同目的实现而终止；

-一方严重违约，另一方有权解除协议；

-因不可抗力导致协议无法履行，经双方协商一致，可终止协议；

-法律法规或政策调整，导致协议无法继续履行，经双方协商一致，可终止协议。

3.终止后的处理：

-双方应按照协议约定完成剩余工作，并确保已完成的工程符合合同要求；

-双方应互相结算，清算完毕后，本协议正式终止。

四、通知：除法律另有规定外，任何一方通知对方，应以书面形式进行，通过挂号信或快递寄送至对方指定的地址。

五、协议份数：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

六、其他：

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充；

2.本协议的标题仅为方便阅读，不影响协议内容的解释和执行；

3.本协议的附件均为协议的组成部分，与协议具有同等法律效力。

双方在签署本协议前应仔细阅读本附则，并确保理解其内容。如有疑问，应及时与对方沟通解决。

附件：

一、需求文档

1.办公大楼空调系统安装需求说明书，详细列明甲方对空调系统的性能、功能、能耗等具体要求。

二、设计方案

1.空调系统设计方案，包括系统布局图、设备选型说明、施工流程图等。

三、技术规格

1.空调系统主要设备的规格参数表，包括品牌、型号、技术参数等。

四、合同附件

1.本空调安装分包协议的正式文本。

2.甲方提供的场地使用证明文件。

3.乙方提供的安装资质证书、安全生产许可证等复印件。

五、验收标准

1.空调系统安装工程验收标准，包括质量、安全、环保等方面的要求。

六、其他

1.双方在协议履行过程中产生的相关文件和记录。

2.任何双方认为对合同执行有辅助作用的材料。

附件内容应与本空调安装分包协议的条款相一致，任何附件的修改或补充均应以书面形式通知对方，并经双方确认后方可生效