2025全国监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》试卷

2025全国监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》试卷合同编号：建设工程施工合同合同名称：发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程的施工事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程立项批准文号：1.5资金来源：第二条合同工期2.1计划开工日期：2.2计划竣工日期：2.3合同工期总日历天数：天第三条质量标准3.1工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他相关标准。3.2工程质量目标：第四条合同价款4.1合同总价：人民币（大写）元，（小写）元。4.2合同价款调整：第五条工程款支付5.1预付款：发包人向承包人支付预付款的时间和金额为：5.2进度款：工程进度款支付的方式和时间：5.3结算款：工程竣工验收合格后，承包人向发包人提交结算报告，发包人应在日内审核完毕，并支付剩余工程款。第六条履约保证金6.1承包人应向发包人提交履约保证金，金额为：元，采用方式提交。6.2履约保证金退还时间：第七条双方的权利和义务7.1发包人的权利和义务：（1）发包人应按照合同约定支付工程款；（2）发包人应提供施工场地，办理施工所需的证件、批件；（3）发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；（4）发包人应按时验收工程；（5）发包人有权对承包人的施工质量、安全、进度进行监督。7.2承包人的权利和义务：（1）承包人应按照合同约定的工期完成施工；（2）承包人应按照设计图纸和相关标准进行施工，确保工程质量；（3）承包人应加强施工现场的管理，保证文明施工；（4）承包人应做好施工现场的安全工作，防止发生安全事故；（5）承包人有权要求发包人按合同约定支付工程款。第八条材料设备供应8.1由发包人提供的材料设备：（1）材料设备的种类、规格、数量：；（2）材料设备的供应时间和地点：；（3）材料设备的验收方式：。8.2由承包人提供的材料设备：（1）材料设备的种类、规格、数量：；（2）材料设备的質量要求：；（3）材料设备的供应时间：。第九条质量与验收9.1施工质量检查：承包人应按照规范进行施工，随时接受发包人的检查。9.2工程隐蔽验收：隐蔽工程必须经发包人检查合格后方可覆盖，检查不合格的，承包人应在发包人指定的时间内返工或整改。9.3工程中间验收：工程达到中间验收节点时，承包人应通知发包人进行验收。9.4竣工验收：工程竣工后，承包人向发包人提交竣工验收报告及完整的资料，发包人应在日内组织验收。9.5质量保修：工程保修期自竣工验收合格之日起计算，保修期限为：。第十条安全施工10.1承包人应遵守国家有关安全施工的法律法规，确保施工过程的安全。10.2承包人应制定安全施工措施，防止发生安全事故。10.3若发生安全事故，承包人应立即采取措施并通知发包人，事故责任由承包人承担。第十一条工程变更11.1工程变更的范围：11.2工程变更的程序：承包人应向发包人提交变更申请，发包人在日内审核并书面确认。11.3变更价款的确定：变更引起的价格变化，双方协商确定。第十二条进度计划12.1承包人应按合同约定提交详细的进度计划。12.2发包人有权对进度计划进行调整，承包人应按调整后的计划执行。第十三条隐蔽工程检查13.1隐蔽工程检查的时间：13.2隐蔽工程检查的内容：13.3检查方式：第十四条试运行与竣工验收14.1试运行：工程竣工后，承包人应进行试运行。14.2竣工验收：试运行合格后，双方进行竣工验收。14.3验收标准：符合设计要求及国家相关规定。第十五条违约责任15.1承包人违约责任：（1）未按合同约定工期完成施工，每逾期一日，支付违约金元；（2）施工质量不符合约定标准，返工修复，并支付违约金元。15.2发包人违约责任：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，支付违约金元；（2）拖延验收，造成损失的，赔偿承包人的损失。第十六条不可抗力16.1不可抗力事件的认定：依国家相关规定。16.2不可抗力造成损失的承担：第十七条保险17.1承包人应投保的险种：17.2保险期限：第十八条争议解决18.1双方在履行合同过程中发生争议，可协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁；或向人民法院提起诉讼。第十九条补充条款第二十条合同的生效20.1本合同自双方签字盖章之日起生效。20.2合同份数：本合同一式份，发包人份，承包人份。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月