道路施工合同简单

第第页合同编号:________道路施工合同简单甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）签订，甲方为道路施工项目业主，乙方为道路施工项目承包方。本合同旨在明确双方在道路施工过程中的权利、义务及责任，确保道路施工项目的顺利进行，确保工程质量、安全及进度达到合同约定标准。甲方委托乙方负责道路施工项目的全部施工工作，包括但不限于道路路基、路面、排水、照明等工程的施工。乙方应按照甲方的要求和设计图纸进行施工，确保施工质量符合国家标准和规范。本合同的有效期为自合同签订之日起至道路施工项目竣工验收合格之日止。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价为人民币【金额】元，包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等所有施工费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后【天数】个工作日内，乙方应向甲方提交相关手续，甲方应支付合同总价【百分比】作为预付款。b.进度款：施工过程中，根据实际完成工程量及进度，甲方按月支付进度款，每月支付【百分比】。c.验收款：道路施工项目竣工验收合格后，甲方应在【天数】个工作日内支付剩余款项的【百分比】。d.结算款：在合同约定的保修期满后，甲方应在【天数】个工作日内支付剩余款项的【百分比】。3.任何支付款项均需乙方相应的发票和结算单据，甲方在收到乙方提交的上述文件后【天数】个工作日内完成支付。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成道路施工项目。b.甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款项。c.甲方应必要的施工图纸、技术资料和施工现场。d.甲方应配合乙方解决施工过程中遇到的问题。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成道路施工项目。b.乙方应保证施工过程中的安全和环保，遵守国家相关法律法规。c.乙方应合格的施工人员、材料、设备，确保施工质量。d.乙方应按时提交施工进度报告、质量检测报告等相关文件。e.乙方应按照甲方要求，在施工过程中进行必要的调整和修改。f.乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工项目必须符合国家及行业相关质量标准和规范。b.乙方应使用合格的建筑材料和施工工艺，确保施工质量。c.乙方应定期进行质量检查，确保工程质量。d.乙方应在施工过程中接受甲方和相关部门的质量监督和检查。2.服务承诺：a.乙方应在施工过程中必要的技术支持和服务。b.乙方应在合同约定的保修期内，对施工项目免费的维修服务。c.乙方应在接到甲方通知后【天数】个工作日内，对施工项目进行维修或整改。d.保修期满后，乙方应有偿服务，费用按双方协商确定。e.乙方应确保施工项目在保修期内不因乙方原因出现质量问题。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。b.乙方应在合同约定的期限内完成施工任务，甲方应按时支付工程款项。c.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。d.任何因不可抗力导致合同无法履行的情况，双方应协商解决，并按照法律法规进行处理。2.变更：a.合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容变更，双方应协商一致，签订补充协议。b.任何变更均应书面通知对方，并经双方签字确认后生效。c.合同变更不得影响原合同约定的权利义务，且变更后的合同总额不得超过原合同总额。d.因变更导致工期延误的，双方应根据实际情况调整工期，并相应调整工程款项。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所获得的信息，包括但不限于技术数据、商业计划、财务状况、客户信息等，均属于保密信息。2.双方承诺对保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。3.保密义务不因合同终止而终止，双方均应继续履行保密义务，直至保密信息已不再具有保密价值。4.在以下情况下，双方可以披露保密信息：a.法律法规要求披露；b.依法接受政府部门的调查或审查；c.为保护自身合法权益而必须披露；d.经对方书面同意。5.双方应采取适当措施，防止保密信息被未授权的人员获取或使用。6.违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，除非法院另有判决，否则双方应继续履行合同义务。4.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，应由败诉方承担。5.本合同项下的争议解决，适用中华人民共和国法律。6.除非双方另有书面约定，否则本合同项下的所有争议均应在中国境内解决。7.双方同意，在争议解决过程中，应保持对彼此商业秘密的尊重和保护。八、其它条款1.合同解除：任何一方在合同履行过程中违反合同约定，给对方造成重大损失时，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。2.合同终止：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。3.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，与本合同不一致的，以附件为准。4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。5.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。6.通知送达：除非另有约定，任何通知、文件或要求均应以书面形式发送至对方的地址，视为有效送达。7.合同份数：本合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。九、合同