建设工程投资控制合同

建设工程投资控制合同编号：__________

甲方（投资方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

乙方（承包方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

鉴于甲方拟投资建设[工程名称]，乙方愿意承担该工程的投资控制工作，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在建设工程投资控制过程中的权利、义务和责任，确保工程投资控制在合理范围内，实现投资效益最大化。

二、合同背景：甲方为[工程名称]项目的投资方，乙方具备丰富的投资控制经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，达成本合同。

双方的责任和义务：

编号：__________

一、甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定，及时向乙方提供投资控制所需的工程图纸、资料、设计变更等信息，确保乙方能够准确、及时地开展投资控制工作。

2.甲方应配合乙方进行现场勘查，提供必要的施工条件，确保乙方能够顺利开展投资控制工作。

3.甲方应按照合同约定，按时足额支付乙方投资控制费用，支付方式为[支付方式]。

4.甲方应监督乙方的投资控制工作，对乙方的投资控制建议进行评估，并根据实际情况予以采纳或拒绝。

5.甲方应保证所提供工程项目的投资预算合理，并在项目实施过程中，对预算进行动态调整。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应根据甲方提供的工程图纸、资料和现场勘查情况，制定投资控制计划，包括但不限于成本估算、成本控制和成本优化等。

2.乙方应严格按照甲方的要求，对工程项目的投资进行有效控制，确保项目投资不超过合同约定的投资总额。

3.乙方应定期向甲方报告投资控制情况，包括但不限于成本分析、进度报告等，并对甲方提出的疑问给予解答。

4.乙方应遵循国家相关法律法规，遵守行业规范，保证投资控制工作的质量。

5.乙方应按时完成投资控制任务，如因乙方原因导致投资控制工作延误，乙方应承担相应的责任。

6.乙方在投资控制过程中，如发现工程项目的投资有超支风险，应及时通知甲方，并提出相应的控制措施。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供投资控制服务，并对乙方的服务进行监督。

2.甲方有权要求乙方及时报告投资控制情况，并对乙方的报告进行审查。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的信息和条件，以保证投资控制工作的顺利进行。

4.乙方有权要求甲方支付投资控制费用，并在合同约定的支付时间内收到款项。

四、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

合同金额与支付方式：

编号：__________

一、合同总金额：本合同的总金额为人民币[合同总金额]元，大写：[大写金额]。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元。

2.进度款：工程投资控制工作开始后，乙方每完成[进度比例]的投资控制工作，甲方应支付相应的进度款，具体支付比例和金额如下：

-[进度节点1]：支付合同总金额的[进度节点1比例]%，即人民币[进度节点1金额]元；

-[进度节点2]：支付合同总金额的[进度节点2比例]%，即人民币[进度节点2金额]元；

-[进度节点3]：支付合同总金额的[进度节点3比例]%，即人民币[进度节点3金额]元；

-以此类推，直至合同约定的所有投资控制工作完成。

3.结算款：工程投资控制工作完成后，乙方提交最终报告，甲方应在收到报告后[结算款支付期限]内支付结算款，即合同总金额减去已支付款项的余额。

4.额外费用：如因乙方原因导致投资控制工作延误，乙方应承担相应的额外费用，具体费用计算方式及支付时间由双方另行协商确定。

三、支付条件：

1.甲方支付款项前，乙方应提交符合合同要求的投资控制报告及相关文件。

2.甲方支付款项后，乙方应提供相应的发票或收据。

3.甲方支付款项后，如因乙方原因导致投资控制工作未能达到合同要求，甲方有权要求乙方退还部分或全部已支付款项。

四、支付时间：

1.预付款应在合同签订后[预付款支付期限]内支付。

2.进度款应在每个进度节点对应的投资控制工作完成后[进度款支付期限]内支付。

3.结算款应在最终报告提交后[结算款支付期限]内支付。

五、逾期支付：

1.如甲方逾期支付款项，应向乙方支付逾期付款利息，利率为[逾期付款利率]%。

2.如乙方逾期提交投资控制报告，应向甲方支付逾期提交费用，具体金额由双方另行协商确定。

六、税费承担：

1.合同项下产生的税费，按照国家相关法律法规及税法规定由相应方承担。

违约与争议解决机制：

编号：__________

一、违约责任：

1.甲方违约责任：

-若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款利息，利率为[逾期付款利率]%。

-若甲方未按合同约定提供必要的信息和条件，导致乙方无法正常开展工作，甲方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

2.乙方违约责任：

-若乙方未按合同约定完成投资控制工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[违约金比例]%。

-若乙方提供虚假报告或未遵循国家相关法律法规，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

二、争议解决：

1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，可采取以下方式解决：

-诉讼：任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

-仲裁：双方同意将争议提交至[仲裁机构名称]进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

2.适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：如双方选择诉讼解决争议，则合同签订地人民法院为有管辖权的人民法院。

4.争议解决程序：

-双方应在争议发生后[争议解决期限]内提出书面争议通知。

-双方应尽力在收到争议通知后[协商解决期限]内通过协商解决争议。

-如协商不成，任何一方均可根据上述争议解决方式选择诉讼或仲裁。

三、不可抗力：

1.如因不可抗力导致本合同无法履行或履行受到严重影响，受影响方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

3.发生不可抗力事件，双方应协商解决合同继续履行或终止的问题。

四、合同解除：

1.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

2.如发生不可抗力事件，双方可协商解除合同，并免除双方因不可抗力事件导致的违约责任。

附则：

编号：__________

一、生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，自生效之日起至合同约定的投资控制工作完成之日止，本合同为有效合同。

二、有效期：本合同的有效期为[合同有效期]，自合同生效之日起计算。

三、变更和终止条款：

1.变更：本合同在履行过程中，如需变更，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.终止条件：

-合同约定的投资控制工作完成；

-双方协商一致解除合同；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-一方严重违约，另一方根据本合同约定解除合同。

3.终止程序：合同终止时，双方应相互通知，并按照以下程序处理：

-乙方应提交最终投资控制报告；

-甲方应在收到报告后[结算款支付期限]内支付结算款；

-双方应按照合同约定处理未完成的工作和剩余款项。

四、通知：

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送，并按照以下地址进行送达：

-甲方：[甲方全称]，地址：[甲方地址]

-乙方：[乙方全称]，地址：[乙方地址]

2.通知自实际送达或按照邮寄规定视为送达之日起生效。

五、不可分割性：

本合同及其附件构成双方之间关于投资控制工作的完整协议，任何一方不得对本合同或其附件进行部分修改或删除。

六、法律适用和争议解决：

本合同的签订、效力、解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他：

1.本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

附件：

编号：__________

1.需求文档：包括[工程名称]项目的详细需求说明，包括但不限于功能需求、性能需求、安全需求等。

2.设计方案：包含[工程名称]项目的整体设计方案，包括建筑、结构、电气、给排水等专业的详细设计图纸和说明。

3.技术规格：列出[工程名称]项目所需的主要材料和设备的技术规格要求，包括品牌、型号、性能参数等。

4.投资预算：详细列出[工程名称]项目的投资预算，包括但不限于直接成本、间接成本、预备费等。

5.合同附件清单：列明本合同附件的名称、份数及存放位置，确保附件的完整性和可追溯性。

6.甲方提供的资料：包括但不限于土地使用权证、规划许可证、建设许可证等与项目相关的法律文件和证件的复印件。

7.乙方提供的资质证明：包括但