施工合同实施细则

施工合同实施细则编号：__________

本施工合同实施细则以下简称“本细则”由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）就甲方工程项目的施工事宜，经友好协商达成一致，特制定本细则。

甲方名称：__________

甲方地址：__________

乙方名称：__________

乙方地址：__________

合同目的：为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量和进度，实现双方的共同利益。

合同背景：鉴于甲方需对某工程项目进行施工，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方协商一致，达成本施工合同实施细则。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.提供施工图纸、技术资料及施工场地，确保施工条件符合合同约定。

2.按合同约定的时间、地点向乙方提供施工所需的材料和设备。

3.对乙方施工过程中遇到的技术难题提供必要的支持和协助。

4.按合同约定支付工程进度款和竣工结算款。

5.对乙方在施工过程中产生的合理费用给予补偿。

6.对乙方在施工过程中因甲方原因造成的损失承担赔偿责任。

7.按合同约定对施工质量进行监督，确保工程质量符合国家及行业标准。

二、乙方责任和义务：

1.按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工场地进行施工。

2.严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

3.按合同约定的时间完成施工任务，不得擅自拖延工期。

4.在施工过程中，对施工安全负责，确保施工人员的人身安全。

5.对施工过程中产生的垃圾、废水等污染物进行处理，确保符合环保要求。

6.按合同约定向甲方提供施工进度报告，及时汇报施工情况。

7.对施工过程中因自身原因造成的损失承担赔偿责任。

8.按合同约定对施工过程中产生的合理费用进行结算。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成施工任务。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料及施工场地。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款。

5.乙方有权要求甲方对施工过程中遇到的技术难题提供必要的支持和协助。

四、双方义务：

1.甲方应按合同约定提供施工图纸、技术资料及施工场地。

2.甲方应按合同约定支付工程进度款和竣工结算款。

3.乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成施工任务。

4.乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

5.乙方应按合同约定向甲方提供施工进度报告，及时汇报施工情况。

6.双方应遵守合同约定，履行各自的权利和义务。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本施工合同的总额为人民币__________元整（￥__________），大写：人民币__________元整。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________个工作日内，乙方应向甲方提交合法的税务发票，甲方应在收到发票后的__________个工作日内支付合同总金额的__________%作为预付款。

2.进度款支付：

a.甲方应根据乙方提交的施工进度报告及工程量清单，在每完成合同约定工程量的__________%后，支付相应工程量的款项。

b.进度款的支付周期为每__________个月支付一次，每次支付的比例为已完工程量的__________%。

c.乙方应在每个支付周期开始前__________个工作日内提交支付申请及相关证明文件，甲方应在收到乙方申请后的__________个工作日内完成支付。

3.竣工结算款支付：

a.工程竣工验收合格后__________个工作日内，乙方应向甲方提交竣工结算报告及所有相关证明文件。

b.甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后的__________个工作日内完成竣工结算审核。

c.审核无误后，甲方应在__________个工作日内支付竣工结算款的__________%。

d.乙方在工程竣工后__________个工作日内，应将剩余的__________%竣工结算款支付完毕。

三、额外费用

1.如因甲方原因导致工程延期或增加工程量，甲方应承担相应的额外费用。

2.如因乙方原因导致工程延期或增加工程量，乙方应承担相应的额外费用。

3.额外费用的计算方式及支付条件将在合同附件中详细规定。

四、付款条件

1.甲方支付款项前，乙方应提供合法的税务发票及合同约定的其他支付条件。

2.甲方在支付款项时，有权要求乙方提供相应的质量保证文件。

五、争议解决

若因支付问题发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约：

a.甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付每日应付款项的__________%作为违约金。

b.甲方未能按照合同约定提供施工图纸、技术资料及施工场地，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金。

c.甲方未能按照合同约定对施工质量进行监督，导致工程质量不达标，应承担相应的修复费用及赔偿损失。

2.乙方违约：

a.乙方未能按合同约定的时间、质量、进度完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的__________%作为违约金。

b.乙方未能保证工程质量，导致工程质量不达标，应承担相应的修复费用及赔偿损失。

c.乙方在施工过程中违反施工安全规定，造成安全事故，应承担相应的赔偿责任。

二、争议解决

1.争议解决方式：本合同的争议解决方式为诉讼和仲裁。

2.诉讼解决：

a.双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

b.诉讼适用法律为中华人民共和国法律，法院判决为终审判决。

3.仲裁解决：

a.双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向__________仲裁委员会申请仲裁。

b.仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

c.仲裁适用法律为中华人民共和国法律。

三、适用法律和管辖法院

本合同的签订、效力、解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。

若发生诉讼，管辖法院为合同签订地人民法院；若发生仲裁，仲裁机构为__________仲裁委员会。

四、通知和送达

1.除非合同另有约定，任何一方通知另一方的方式均为书面形式。

2.通知应以挂号信、特快专递或电子邮件等方式送达对方指定的地址。

3.通知自送达之日起生效。

附则：

一、生效条件

本施工合同实施细则自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效前，双方应按照合同约定完成所有前置条件，包括但不限于合同签订、资金到位、施工许可证办理等。

二、有效期

本施工合同实施细则的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。如因不可抗力或其他特殊原因导致工程延期，合同有效期可根据实际情况予以顺延，但最长不得超过__________年。

三、变更与补充

1.合同的变更需经双方书面同意，并签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.合同的补充协议与本合同具有同等法律效力，但补充协议不得与合同的主要条款相抵触。

四、终止条款

1.合同在下列情况下终止：

a.合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格；

b.双方协商一致，达成书面终止协议；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在__________个工作日内未采取补救措施或未履行合同义务；

e.合同约定的其他终止条件。

2.合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算，结算完成后，合同终止。

五、通知与送达

1.双方应按照合同约定的方式和地址相互通知。

2.任何一方未按照合同约定送达通知的，不影响通知的法律效力。

六、不可抗力

1.不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。

2.发生不可抗力事件，受影响方应在__________小时内以书面形式通知对方，并附上相关证明文件。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应根据不可抗力的影响程度协商解决。

七、争议解决

本合同的争议解决方式为诉讼和仲裁，具体详见“违约与争议解决机制”条款。

八、其他

本施工合同实施细则未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

一、施工图纸及技术资料

1.施工图纸：包括但不限于总体平面图、剖面图、立面图、结构图、设备布置图等。

2.技术资料：包括但不限于施工方案、施工工艺、施工规范、材料清单、设备清单等。

二、工程量清单及预算

1.工程量清单：详细列出工程项目的各项工程量及单位工程量。

2.预算：根据工程量清单及市场行情，编制的工程造价预算。

三、合同相关文件

1.合同签订文件：包括但不限于合同文本、签字盖章页、附件清单等。

2.甲方提供的各类证明文件：如土地使用权证、工程规划许可证、施工许可证等。

四、施工组织设计

1.施工组织设计：包括但不限于施工进度计划、施工方案、施工资源配置、安全措施等。

五、工程质量标准及验收规范

1.国家及行业标准：如《建筑工程施工质量验收统一标准》等。

2.甲方内部验收规范：如甲方制定的工程验收标准、规范等。

六、材料设备清单及合格证明

1.材料设备清单：详细列出施工所需的各类材料、设备名称、规格、型号、数量等。

2