云南epc总包合同样本

云南epc总包合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同编号：__________

合同名称：云南epc总包合同

签订日期：____年____月____日

签订地点：____市____区____街道____号

甲方（以下简称“业主”）：__________________

乙方（以下简称“承包商”）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就云南EPC总包项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________________

1.2项目地点：__________________

1.3项目内容：__________________

1.4项目总投资：人民币____元整（大写：____元整）

二、合同范围

2.1乙方按照合同约定，承担本项目的工程总承包工作，包括设计、采购、施工、试运行及保修等全部工作。

2.2乙方在项目实施过程中，对项目的质量、进度、安全、环境保护等方面承担全面责任。

2.3甲方提供必要的场地、设备、资料等条件，配合乙方完成项目实施。

三、合同工期

3.1本项目合同工期为____个月。

3.2乙方应在合同工期到期前，按照合同约定完成项目竣工验收。

四、合同价款

4.1本项目合同价款为人民币____元整（大写：____元整），包括但不限于工程费、设备费、材料费、人工费、其他费用等。

4.2乙方在合同履行过程中，因不可抗力、政策调整等原因导致工程成本增加，甲方应根据实际情况给予乙方合理补偿。

五、付款方式

5.1乙方在项目竣工验收合格后，甲方应按照以下付款进度支付合同价款：

（1）合同价款10%作为预付款，在合同签订后____个工作日内支付；

（2）合同价款20%作为进度款，在项目施工进度达到合同约定节点后支付；

（3）合同价款50%作为结算款，在项目竣工验收合格后支付；

（4）合同价款20%作为质保金，在保修期满后无质量问题后支付。

5.2甲方应按照约定的时间和金额支付款项，否则应承担违约责任。

六、工程质量、进度及验收

6.1乙方应严格按照国家及行业相关标准，确保项目质量达到合同约定的要求。

6.2乙方应在合同工期内完成项目施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

6.3项目竣工验收应按照国家及行业相关标准进行，甲乙双方共同参与验收。

七、保修期及保修责任

7.1乙方对本项目提供保修服务，保修期为____个月。

7.2在保修期内，若项目出现质量问题，乙方应负责维修、更换或返工，直至达到合同约定的质量标准。

七、争议解决

8.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

8.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

附件：

1.项目设计图纸及技术文件

2.项目设备清单

3.项目施工方案

4.其他相关文件

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

代表人（签字）：__________________

代表人（签字）：__________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同名称：云南EPC总包合同

签订日期：____年____月____日

签订地点：____市____区____街道____号

甲方（以下简称“业主”）：__________________

乙方（以下简称“承包商”）：__________________

第三方（以下简称“监理方”）：__________________

鉴于甲方拟在云南地区实施EPC总包项目，乙方具备项目实施所需的设计、采购、施工、试运行及保修等能力，监理方具备项目监督管理经验，为保障项目顺利进行，甲乙双方及监理方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就云南EPC总包项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________________

1.2项目地点：__________________

1.3项目内容：__________________

1.4项目总投资：人民币____元整（大写：____元整）

二、合同范围

2.1乙方按照合同约定，承担本项目的工程总承包工作，包括设计、采购、施工、试运行及保修等全部工作。

2.2监理方负责对项目的质量、进度、安全、环境保护等方面进行监督管理，确保项目符合国家及行业相关标准。

2.3甲方提供必要的场地、设备、资料等条件，配合乙方及监理方完成项目实施。

三、监理方职责与权利

3.1监理方有权对乙方的工作进行监督检查，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。

3.2监理方有权要求乙方对发现的问题进行整改，直至符合合同要求。

3.3监理方有权对乙方的工作提出建议和意见，乙方应予以重视并采取措施予以落实。

3.4监理方有权对乙方进行奖惩，奖惩标准由甲乙双方另行约定。

四、合同工期

4.1本项目合同工期为____个月。

4.2乙方应在合同工期内完成项目施工，监理方应确保项目质量、进度、安全等方面符合合同要求。

4.3若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；若因监理方原因导致工期延误，监理方应承担相应的违约责任。

五、合同价款

5.1本项目合同价款为人民币____元整（大写：____元整），包括但不限于工程费、设备费、材料费、人工费、其他费用等。

5.2乙方在项目竣工验收合格后，甲方应按照以下付款进度支付合同价款：

（1）合同价款10%作为预付款，在合同签订后____个工作日内支付；

（2）合同价款20%作为进度款，在项目施工进度达到合同约定节点后支付；

（3）合同价款50%作为结算款，在项目竣工验收合格后支付；

（4）合同价款20%作为质保金，在保修期满后无质量问题后支付。

六、付款方式

6.1甲方应按照约定的时间和金额支付款项，否则应承担违约责任。

6.2甲方有权对乙方的工作进行验收，验收合格后方可支付款项。

七、工程质量、进度及验收

7.1乙方应严格按照国家及行业相关标准，确保项目质量达到合同约定的要求。

7.2乙方应在合同工期内完成项目施工，监理方应确保项目质量、进度、安全等方面符合合同要求。

7.3项目竣工验收应按照国家及行业相关标准进行，甲乙双方及监理方共同参与验收。

八、保修期及保修责任

8.1乙方对本项目提供保修服务，保修期为____个月。

8.2在保修期内，若项目出现质量问题，乙方应负责维修、更换或返工，直至达到合同约定的质量标准。

九、违约责任

9.1若乙方违反合同约定，导致项目质量、进度、安全等方面出现问题，乙方应承担相应的违约责任。

9.2若监理方违反合同约定，导致项目质量、进度、安全等方面出现问题，监理方应承担相应的违约责任。

9.3甲方有权要求乙方或监理方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

十、争议解决

10.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

11.1本合同自甲乙双方及监理方签字盖章之日起生效。

11.2本合同一式____份，甲乙双方及监理方各执____份，具有同等法律效力。

11.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方及监理方另行协商解决。

附件：

1.项目设计图纸及技术文件

2.项目设备清单

3.项目施工方案

4.其他相关文件

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

监理方（盖章）：__________________

代表人（签字）：__________________

代表人（签字）：__________________

代表人（签字）：__________________

第三方介入的意义和目的：

1.提高项目质量：监理方的专业监督有助于确保项目质量符合国家及行业相关标准，降低甲方在项目实施过程中的风险。

2.确保项目进度：监理方对项目进度的监督有助于乙方按照合同约定完成项目施工，保障项目按期交付。

3.降低项目成本：监理方的专业建议有助于优化项目施工方案，降低项目成本。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障项目权益：甲方作为项目业主，有权对项目实施过程进行监督，确保项目符合预期目标。

2.提高项目效益：甲方通过主导项目实施，有助于提高项目效益，实现投资回报。

3.控制项目风险：甲方通过主导项目实施，有助于降低项目风险，保障项目顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同名称：云南EPC总包合同

签订日期：____年____月____日

签订地点：____市____区____街道____号

甲方（以下简称“业主”）：__________________

乙方（以下简称“承包商”）：__________________

第三方（以下简称“咨询方”）：__________________

鉴于乙方具备云南地区EPC总包项目的实施能力，为提升项目管理的专业性和效率，甲方同意引入咨询方提供项目管理咨询服务，甲乙双方及咨询方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就云南EPC总包项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________________

1.2项目地点：__________________

1.3项目内容：__________________

1.4项目总投资：人民币____元整（大写：____元整）

二、合同范围

2.1乙方按照合同约定，承担本项目的工程总承包工作，包括设计、采购、施工、试运行及保修等全部工作。

2.2咨询方提供项目管理咨询服务，包括但不限于进度控制、成本管理、风险管理等。

2.3甲方提供必要的场地、设备、资料等条件，配合乙方及咨询方完成项目实施。

三、咨询方职责与权利

3.1咨询方有权对乙方的工作进行监督，确保项目实施符合合同及国家相关标准。

3.2咨询方有权要求乙方对发现的问题进行整改，并有权对乙方的管理决策提出建议和意见。

3.3咨询方有权参与项目关键节点评审，对项目进度、质量、成本等方面进行综合评估。

四、合同工期

4.1本项目合同工期为____个月。

4.2乙方应在合同工期内完成项目施工，咨询方应协助乙方确保项目进度符合合同要求。

4.3若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；若因咨询方原因导致工期延误，咨询方应承担相应的违约责任。

五、合同价款

5.1本项目合同价款为人民币____元整（大写：____元整），包括但不限于工程费、设备费、材料费、人工费、其他费用等。

5.2乙方在项目竣工验收合格后，甲方应按照以下付款进度支付合同价款：

（1）合同价款10%作为预付款，在合同签订后____个工作日内支付；

（2）合同价款20%作为进度款，在项目施工进度达到合同约定节点后支付；

（3）合同价款50%作为结算款，在项目竣工验收合格后支付；

（4）合同价款20%作为质保金，在保修期满后无质量问题后支付。

六、付款方式

6.1甲方应按照约定的时间和金额支付款项，否则应承担违约责任。

6.2甲方有权对乙方的工作进行验收，验收合格后方可支付款项。

七、工程质量、进度及验收

7.1乙方应严格按照国家及行业相关标准，确保项目质量达到合同约定的要求。

7.2乙方应在合同工期内完成项目施工，咨询方应协助乙方确保项目质量符合合同要求。

7.3项目竣工验收应按照国家及行业相关标准进行，甲乙双方及咨询方共同参与验收。

八、乙方权益保障

8.1甲方应确保项目资金的及时到位，避免因资金问题影响乙方施工进度。

8.2甲方应配合乙方进行项目现场管理，确保乙方施工环境满足施工要求。

8.3甲方应提供必要的设备、材料等资源，支持乙方项目实施。

九、甲方违约及限制条款

9.1若甲方未能按合同约定支付款项，应向乙方支付____%的违约金。

9.2甲方不得干预乙方的正常施工活动，不得随意要求乙方进行变更，如需变更，应经双方协商一致。

9.3甲方应确保项目相关手续齐全，避免因手续不全导致项目无法顺利进行。

十、争议解决

10.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

11.1本合同自甲乙双方及咨询方签字盖章之日起生效。

11.2本合同一式____份，甲乙双方及咨询方各执____份，具有同等法律效力。

11.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方及咨询方另行协商解决。

附件：

1.项目设计图纸及技术文件

2.项目设备清单

3.项目施工方案

4.其他相关文件

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

咨询方（盖章）：__________________

代表人（签字）：__________________

代表人（签字）：__________________

代表人（签字）：__________________

乙方