桥梁建设承包协议书

桥梁建设承包协议书甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[桥梁名称]的建设工程，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方桥梁建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[桥梁名称]建设工程2.工程地点：[具体地点]3.工程规模：桥梁全长[x]米，宽度为[x]米，采用[桥梁结构形式，如预应力混凝土连续箱梁桥等]结构形式。包括主桥、引桥及附属工程，其中主桥长[x]米，引桥长[x]米。桥涵设计汽车荷载等级为[具体荷载等级，如公路I级等]，设计洪水频率为[具体频率]。4.工程内容：基础工程：包括桩基础、承台、桥台等的施工，具体桩型为[桩型，如钻孔灌注桩等]，桩径[x]米，桩长[x]米；承台尺寸为长[x]米、宽[x]米、高[x]米；桥台采用[桥台形式，如U型桥台等]。下部结构工程：桥墩施工，桥墩采用[桥墩形式，如柱式桥墩等]，直径[x]米，高度[x]米。上部结构工程：箱梁预制、运输、架设，以及桥面铺装、防撞护栏等施工。箱梁预制尺寸为长[x]米、宽[x]米、高[x]米，每榀箱梁重量约[x]吨；桥面铺装厚度为[x]厘米，采用[铺装材料，如沥青混凝土等]；防撞护栏高度为[x]米，采用[护栏材质，如钢筋混凝土等]。附属工程：包括桥头搭板、锥坡、排水系统等。桥头搭板长度为[x]米，宽度为[x]米，厚度为[x]厘米；锥坡坡度为[x]，采用[防护方式，如浆砌片石等]进行防护；排水系统包括雨水管、污水管的敷设，管径分别为[x]毫米和[x]毫米。二、承包方式乙方采用包工包料、包质量、包安全、包工期的总承包方式进行本桥梁建设工程。三、合同工期1.开工日期：本工程计划于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[x]日历天。3.工期调整：如遇下列情况，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害（地震、洪水、台风等）、战争、骚乱等导致工程无法正常施工的；设计变更导致工程量增加或施工难度加大，影响工期的；甲方原因造成的停工、窝工，如甲方未能按时提供施工场地、施工图纸、材料设备等，或甲方指令暂停施工等；其他非乙方原因导致工期延误的情形。乙方应在上述情况发生后的[x]天内，向甲方提交书面报告，说明延误的原因、预计延误的天数及采取的赶工措施等。甲方应在收到报告后的[x]天内予以书面答复，逾期未答复的，视为同意顺延工期。四、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家现行的桥梁工程施工质量验收规范及相关标准的要求，达到[具体质量验收等级，如合格标准或优良标准等]。2.乙方应建立质量管理体系，严格按照设计图纸、施工规范及操作规程组织施工，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交竣工资料，并通知甲方及相关部门进行验收。如验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，除因本协议约定的调整因素外，不因任何原因调整。2.支付方式：合同签订后[x]天内，甲方向乙方支付合同总价的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。基础工程完工并经甲方及监理单位验收合格后[x]天内，甲方向乙方支付合同总价的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。下部结构工程完工并经甲方及监理单位验收合格后[x]天内，甲方向乙方支付合同总价的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。上部结构工程完工并经甲方及监理单位验收合格后[x]天内，甲方向乙方支付合同总价的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。工程全部竣工，经相关部门验收合格并办理完竣工结算手续后[x]天内，甲方向乙方支付至合同总价的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价的[x]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[x]年后，如无质量问题，甲方在[x]天内一次性无息支付给乙方，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程的质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的标准和期限完成工程建设任务。有权对乙方提交的施工方案、技术措施、工程进度计划等进行审查。有权根据工程实际情况对设计变更进行审批。2.义务：负责办理工程建设所需的相关审批手续，提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。按照合同约定的时间和方式支付工程价款。及时向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并对资料的准确性、完整性负责。协调解决施工过程中与周边单位、居民等的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。组织工程竣工验收，并按照合同约定支付工程价款。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。有权要求甲方提供施工图纸及相关技术资料，并对资料的准确性、完整性提出疑问。有权根据工程实际情况提出合理的设计变更建议。在遇到不可抗力或其他非乙方原因导致工程延误或损失时，有权要求甲方顺延工期或给予相应补偿。2.义务：按照合同约定的承包方式、质量标准、工期要求等组织施工，确保工程质量和进度。编制施工组织设计和施工方案，报甲方及监理单位审批后实施。负责施工过程中的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的一切损失。负责采购工程所需的材料、设备等，并保证其质量符合国家相关标准和合同约定要求。材料、设备进场时，应向甲方提供质量证明文件，并经甲方及监理单位检验合格后方可使用。按照国家相关规定及合同约定提交竣工资料，办理工程竣工验收手续。工程竣工验收合格后，负责对工程进行保修，并按照合同约定承担保修责任。在保修期内，乙方应在接到甲方通知后的[x]小时内到达现场进行维修，如乙方未按时到达，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用从质量保证金中扣除。七、材料设备供应1.本工程所需的主要材料（如钢材、水泥、砂石料等）、构配件及设备由乙方负责采购，但乙方采购的材料、设备必须符合国家现行标准及合同约定的质量要求，并提供产品合格证明文件。2.乙方采购的材料、设备在进场前，应提前通知甲方及监理单位进行检验。甲方及监理单位有权对材料、设备的质量、规格、型号等进行检查，如发现不符合要求，乙方应负责退场处理，并承担由此产生的费用。3.甲方供应的材料、设备，乙方应负责接收、保管，并按照施工进度计划合理使用。因乙方保管不善造成材料、设备损坏或丢失的，乙方应负责赔偿。八、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要提出设计变更。甲方提出的设计变更应提前[x]天书面通知乙方，并提供相关设计变更文件。乙方应按照设计变更文件进行施工，由此增加的费用及工期延误由甲方承担。2.乙方在施工过程中发现原设计存在问题或不合理之处，需要提出设计变更建议的，应书面报告甲方及监理单位。经甲方及相关部门批准后，方可进行设计变更。因乙方提出的设计变更导致工程费用增加及工期延误的，由乙方承担。3.工程变更引起的合同价款调整，应按照以下原则进行：合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方及监理单位审核后执行。九、竣工验收1.工程竣工后，乙方应在自检合格的基础上，向甲方提交工程竣工验收报告，并通知甲方及相关部门进行验收。甲方应在收到乙方竣工验收报告后的[x]天内组织相关部门进行验收。2.工程竣工验收应按照国家现行的桥梁工程施工质量验收规范及相关标准进行。验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门的要求进行整改，直至达到验收标准，由此产生的费用及工期延误由乙方承担。3.工程竣工验收合格后，乙方应在[x]天内将工程交付甲方使用。十、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。如甲方未按照合同约定提供施工场地、施工图纸及相关技术资料等，导致乙方无法正常施工，造成工期延误的，应承担相应的工期延误责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。如甲方擅自变更设计或指令乙方违反施工规范进行施工，导致工程质量问题或安全事故的，应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成工程建设任务，每逾期一天，应按照合同总价的[x]%向甲方支付违约金；如工程质量不符合合同约定标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程价款，同时乙方应按照合同总价的[x]%向甲方支付违约金。如乙方在施工过程中违反安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此造成的一切损失。同时，甲方有权根据事故的严重程度扣除乙方一定比例的合同价款作为处罚。如乙方未按照合同约定提交竣工资料或办理工程竣工验收手续，每逾期一天，应按照合同总价的[x]%向甲方支付违约金。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]