2025水利基础设施建设工程合同

2025水利基础设施建设工程合同项目概况1.1

项目名称：1.2

工程地点：1.3

工程范围：1.4

合同工期：本工程的总工期为日历天，开工日期为，竣工日期为。合同内容2.1

工程范围2.1.1

承包人应根据发包人提供的施工图纸、技术规范以及本合同的要求，完成以下工程范围内的全部工作：a)

；b)

；c)

。2.2

工作内容2.2.1

承包人应负责以下工作内容：a)

组织施工队伍，采购材料设备；b)

按照施工图纸和技术规范进行施工；c)

确保工程质量和施工安全；d)

负责施工期间的环境保护和水土保持；e)

完成竣工资料的整理和移交。工期与质量3.1

工期要求3.1.1

承包人应在合同约定的工期内完成全部工程内容。如遇不可抗力或其他特殊情况，承包人可向发包人申请工期顺延，并提交相关证明材料，经发包人书面确认后生效。3.2

质量标准3.2.1

本工程的质量标准应符合国家或地方现行的水利工程质量验收标准。承包人应严格执行施工图纸和技术规范要求，确保工程质量达到合同约定的标准。工程价款4.1

合同价款4.1.1

本工程的合同总价款为人民币元（大写：元整），包含完成全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及其他相关费用。4.2

支付方式4.2.1

发包人应按照以下方式向承包人支付工程款：a)

预付款：合同签订后日内，发包人支付合同总价款的%作为预付款；b)

进度款：每月日前，承包人提交上月已完成工程量的签证单及相应资料，经发包人审核后，发包人在日内支付该月进度款的%；c)

结算款：工程竣工验收合格后日内，发包人支付合同总价款的%；d)

质保金：剩余%作为质保金，待质量保修期满后无质量问题一次性无息返还。双方的权利与义务5.1

发包人的权利与义务5.1.1

发包人有权对承包人的施工过程进行监督和检查，提出合理建议和要求。5.1.2

发包人应按照合同约定支付工程款，提供施工图纸和相关资料，并协调处理施工过程中与当地相关部门的关系。5.2

承包人的权利与义务5.2.1

承包人有权要求发包人支付工程款并提供必要的施工条件。5.2.2

承包人应严格按照施工图纸和技术规范组织施工，确保工程质量和施工安全，并按时完成工程任务。工程的验收与结算6.1

工程验收6.1.1

工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请及相关资料。发包人应在收到申请后日内组织验收，验收合格后双方签署竣工验收证书。6.2

工程结算6.2.1

工程竣工验收合格后日内，承包人应提交完整的结算资料。发包人应在收到结算资料后日内审核完毕，并完成结算支付。违约责任7.1

承包人的违约责任7.1.1

如承包人未按合同约定的工期完成工程，每逾期一日，承包人应向发包人支付合同总价款%的违约金。7.1.2

如承包人交付的工程质量不符合约定标准，承包人应无偿返工直至达到质量要求，并赔偿给发包人造成的损失。7.2

发包人的违约责任7.2.1

如发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一日，发包人应向承包人支付应付未付款%的违约金。争议解决8.1

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼（或向仲裁委员会申请仲裁）。合同的变更与解除9.1

合同变更9.1.1

合同履行过程中如需变更，由双方协商一致并签订书面补充协议。9.2

合同解除9.2.1

如遇下列情况，双方可协商解除合同：a)

因不可抗力致使合同无法履行；b)

双方协商一致解除合同。其他条款10.1

未尽事宜10.1.1

本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2

合同份数10.2.1

本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。10.3

合同生效10.3.1

本合同自双方签字盖章之日起生效。签署地点：签署日期：发包人单位名称：地址：法定代表人：联系方式：（签字/盖章）：承包人单位名称：地址：法定代表人：联系方式：（签字/盖章）：附则11.1

合同附件11.1.1

以下文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力：a)

施工图纸及技术规范；b)

双方确认的其他文件。11.2

补充协议11.2.1

本合同履行过程中签订的