2025年监理工程师考试重点：《合同管理与实务》

2025年监理工程师考试重点：《合同管理与实务》合同编号：签订地点：本合同由以下双方于年月日在签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将项目（以下简称“本项目”）委托给乙方进行施工建设，乙方同意接受甲方委托并按本合同约定完成施工任务。为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目内容：1.4合同工期：（以开工报告为准）1.5合同价款：（大写：）第二条合同范围与工作内容2.1乙方负责本项目的（具体范围详见附件）。2.2乙方应按照设计文件、技术标准及施工规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。2.3乙方应负责与相关单位的协调工作，包括但不限于设计单位、勘察单位、政府部门等。第三条合同工期3.1开工日期：，竣工日期：。3.2工期总天数：天。3.3因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元。3.4因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经甲方确认后可相应顺延工期。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价：，其中包含材料费、人工费、管理费等所有费用。4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%。（2）进度款：按月支付，每月日前甲方向乙方支付已完成工程量的%。（3）竣工款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价的%。（4）质保金：合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。4.3乙方应按国家有关规定开具发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项。第五条质量要求与验收标准5.1工程质量标准：。5.2质量要求：（1）材料和设备应符合国家及行业标准，乙方需提供相关质量证明文件。（2）隐蔽工程需经甲方书面确认后方可进行下一工序。（3）工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于竣工图、质量检验记录等。5.3验收程序：（1）工程完成后，乙方应向甲方提交竣工报告。（2）甲方应在接到竣工报告后日内组织验收，并在验收后日内出具书面验收意见。（3）若验收不合格，乙方应按甲方要求在日内完成整改。第六条双方权利与义务甲方权利与义务：6.1负责提供施工场地及必要的施工条件。6.2负责设计文件的提供及变更，及时向乙方发出通知。6.3按合同约定支付工程款。6.4负责协调施工现场的其他施工单位及相关单位。乙方权利与义务：6.5按合同约定完成施工任务，确保工程质量、工期及安全。6.6遵守施工现场的安全管理规定，采取必要措施防止安全事故的发生。6.7负责工程的保修工作，保修期为年。6.8不得将工程转包或分包，未经甲方书面同意，不得擅自更换主要施工人员。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定工期完成工程的，每延误一天，乙方向甲方支付违约金元。7.2工程质量未达到约定标准的，甲方有权要求返工，相关费用由乙方承担。7.3因乙方原因导致工程停工的，每停工一天，乙方向甲方支付违约金元。7.4甲方未按合同约定支付工程款的，每拖延一天，甲方向乙方支付违约金元。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。8.2争议解决期间，双方应继续履行合同，除非争议影响到合同的主要目的。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：