2025年中国工程建设项目合同条件的特色

2025年中国工程建设项目合同条件的特色工程建设项目合同第一条合同协议书本合同协议书由下列双方于2025年月日在中华人民共和国（城市/地区）签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟建设工程（以下简称“本工程”），乙方具备相应的资质、技术和能力，同意承接本工程的建设任务。双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及国家有关规定，经友好协商，达成如下协议：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：2.5计划开工日期：年月日2.6计划竣工日期：年月日2.7质量目标：2.8安全目标：第三条承包范围3.1工作范围：乙方负责本工程的设计、施工、采购及相关服务，具体范围包括但不限于。3.2工作界面划分：双方同意按照本合同附件《工作界面划分协议》的约定，明确各自的职责和义务。第四条合同工期4.1总工期：本工程总工期为天（从开工日期至竣工日期）。4.2里程碑节点：为确保工程按计划推进，双方同意设置以下里程碑节点：（具体时间或条件）；（具体时间或条件）；（具体时间或条件）。4.3工期延误：如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任，具体条款见本合同第条。第五条质量要求5.1质量标准：本工程质量要求符合国家及地方的工程质量标准，具体为：。5.2质量责任：乙方承诺在施工过程中严格遵守相关质量规范，确保工程达到合同约定的质量目标。如因乙方施工质量问题导致工程需要返工或修复，相关费用及责任由乙方承担。5.3验收标准：工程完工后，双方按照国家及地方的相关规定进行验收，具体程序如下：乙方提交竣工报告并附相关资料；双方组织联合验收，必要时邀请相关主管部门参与；验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。第六条合同价款与支付6.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：），其中包含费用。6.2付款方式：甲方按照本合同附件《付款计划》的约定，分阶段向乙方支付工程款。6.3付款条件：每期付款前，乙方需提交相应的付款申请，并附相关证明材料，经甲方审核确认后支付。第七条保险7.1工程保险：乙方负责办理本工程的施工保险，包括但不限于。保险费用由乙方承担。7.2人员保险：乙方需为其施工人员购买相关保险，包括但不限于。第八条不可抗力8.1不可抗力事件：如因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致工程停工或损坏，双方应及时协商解决，并根据实际情况调整合同工期或费用。8.2通知义务：任何一方在知道或应当知道不可抗力事件后，应及时以书面形式通知另一方，并提供相关证明。第九条违约责任9.1乙方违约责任：如乙方未能履行合同义务，包括但不限于工期延误、质量不达标、擅自转包等，甲方有权要求乙方支付违约金，或终止合同并要求赔偿损失。9.2甲方违约责任：如因甲方原因导致工程停工或延误付款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：如因本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更、解除与终止11.1合同变更：如需变更合同条款，双方须协商一致，并签署书面补充协议。11.2合同解除：在履行合同过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。11.3合同终止：本合同自工程竣工验收合格、结算完成并支付完毕后终止。第十二条其他条款12.1通知与通讯：本合同项下所有的通知、请求或其他通讯均应以书面形式发送至合同中载明的地址，如地址变更，应提前以书面形式通知对方。12.2合同文件：本合同及附件构成双方完整的协议，取代双方之前的所有口头或书面谅解、协议及承诺。12.3适用法律：本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：