2025年混凝土浇筑工程的施工合同

2025年混凝土浇筑工程的施工合同本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将工程的混凝土浇筑工程发包给乙方施工，乙方同意接受该工程的施工任务，双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4工程内容：1.5工程质量要求：第二条施工期限2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：日历天2.4工期顺延情形：因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确认顺延的具体天数。第三条合同价款与支付方式3.1合同价款：本工程的合同价款为人民币元（大写：元整）。该价款包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等乙方完成本合同约定工程内容所需的一切费用。3.2付款方式：a.预付款：本合同签订后日内，甲方支付合同价款的%作为预付款，计人民币元。b.进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同价款的%，计人民币元。c.结算款：工程竣工并通过验收后日内，双方进行最终结算，甲方支付剩余款项，计人民币元。3.3付款时间：如遇节假日，付款时间顺延至节假日后第一个工作日。3.4发票：乙方在每次收款前应向甲方提供相应金额的增值税发票。第四条工程质量与技术要求4.1质量标准：乙方承诺严格按照国家及地方相关工程质量标准、施工规范及设计要求进行施工，确保工程达到标准。4.2材料要求：乙方使用的混凝土及原材料必须符合设计要求和相关质量标准，并提供相关质量证明文件。4.3施工工艺：乙方应采用先进的施工工艺，确保施工过程的规范性和工程的整体质量。4.4质量保修：乙方承诺对所施工的工程提供质量保修服务，保修期限为年，具体保修范围及内容详见本合同附件。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：a.负责提供施工场地及相关技术资料，并协调其他施工单位配合乙方施工。b.按时支付合同价款，不得无故拖延或拒付。c.对乙方的施工过程进行监督和管理，发现问题及时通知乙方整改。5.2乙方权利与义务：a.按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务，并对施工质量负责。b.服从甲方及监理单位的管理，接受监督和检查。c.负责施工期间的安全生产，采取有效的安全防护措施，确保施工安全。d.负责施工期间的环境保护，防止扬尘、噪音等环境污染问题。第六条工程验收6.1验收标准：工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并申请甲方组织验收。验收标准为本合同约定的质量标准及设计要求。6.2验收程序：a.工程竣工后，乙方应向甲方提交书面验收申请。b.甲方应在接到验收申请后日内组织验收，并出具书面验收意见。c.如验收合格，双方签署《竣工验收报告》；如验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改完成后再行验收。第七条违约责任7.1甲方违约责任：a.甲方未按合同约定支付工程进度款或结算款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金。b.甲方无故解除合同或单方面终止工程，应赔偿乙方遭受的全部损失。7.2乙方违约责任：a.乙方未按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，按合同价款的‰支付违约金。b.乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或修复，相关费用由乙方承担；若返工或修复后仍无法达到约定标准，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿造成的损失。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余份用于备案或相关单位留存。甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字：日期：年月