建设工程清单合同范本_第1页
建设工程清单合同范本_第2页
建设工程清单合同范本_第3页
建设工程清单合同范本_第4页
建设工程清单合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程清单合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX公司,注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为张三。甲方是一家专注于为客户提供高品质工程服务的企业,具有丰富的行业经验和良好的信誉。如有需要,您可以通过以下联系方式与甲方取得联系:电话号码:13XXXXXXXXX,电子邮箱:XXXXXX@XXXX.com。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX公司,注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为李四。乙方是一家专业的建设工程服务提供商,拥有丰富的技术实力和丰富的行业经验,能够为甲方提供优质的服务保障。如有需要,您可以通过以下联系方式与乙方取得联系:电话号码:13XXXXXXXXX,电子邮箱:XXXXXX@XXXX.com。

合同简介:

甲乙双方本着平等互利的原则,就甲方委托乙方进行某项建设工程的相关事宜,达成如下合同。双方合作的背景是甲方需要对某项工程进行建设,而乙方具有完成该工程所需的资质和技术实力。在此背景下,双方经过友好协商,决定签订本合同,明确双方的权利和义务,以确保工程的顺利进行。

本合同的内容主要包括以下几个方面:首先,明确了甲乙双方的名称、地址、法定代表人/负责人和联系方式;其次,双方就工程的建设清单、工程质量、工程进度、工程造价等事项达成一致;然后,双方约定了合同的支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力等条款;最后,双方就争议解决方式和其他条款达成一致。

本合同的签订旨在规范甲乙双方的行为,保障双方的合法权益,确保工程的顺利进行。双方应严格按照合同约定履行各自的义务,共同维护合同的尊严和权威。合同的签订背景与整个合同的内容紧密相关,为合同的履行提供了明确的前提条件。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在某一特定建设工程项目中的权利和义务,确保工程的高效、优质完成。具体内容包括:

1.乙方承担某项建设工程的设计、采购、施工、验收等工作;

2.甲方负责提供工程所需的资金、场地、设备等资源,并确保工程顺利进行;

3.双方共同保障工程质量、安全、进度等方面的要求,实现合同目标。

第二条定义

为本合同所述,以下术语具有如下含义:

1.甲方:指合同约定的买方、出租方或委托方,即本合同的甲方。

2.乙方:指合同约定的卖方、承租方或服务提供方,即本合同的乙方。

3.建设工程:指本合同约定的具体建设项目,包括设计、采购、施工、验收等阶段。

4.工程质量:指符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的建设工程质量。

5.工程进度:指按照合同约定的时间节点完成建设工程的各个阶段。

6.工程造价:指完成本合同约定的建设工程所需的总费用。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.提供工程所需的资金、场地、设备等资源,确保工程顺利进行;

2.按照合同约定支付工程进度款和结算款;

3.负责办理工程所需的各项审批手续;

4.协助乙方解决工程中的问题,提供必要的支持;

5.不得干涉乙方的正常施工,不得无故拖延工程进度;

6.按照合同约定接收并验收工程。

二、乙方的权利与义务

1.按照合同约定的设计和施工标准,完成建设工程;

2.保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范;

3.按照合同约定的时间节点完成工程进度,确保工程按时交付;

4.负责工程的安全、环保和质量管理;

5.协助甲方办理工程所需的各项审批手续;

6.按照合同约定提供工程保修服务;

7.不得擅自变更合同约定的工程内容,如需变更,应与甲方协商一致。

在本合同履行过程中,甲乙双方应严格遵守合同约定,履行各自的义务。如因一方违约,导致合同无法履行或造成对方损失,违约方应承担相应的违约责任。合同双方的权利和义务是合同的核心内容,对于确保工程的顺利进行具有重要意义。

第四条价格与支付条件

本合同约定的建设工程项目总价为人民币【金额】元整(大写:【金额】元整),根据工程进度分阶段支付。具体支付方式、支付时间如下:

1.合同签订后【天数】天内,甲方支付乙方工程预付款人民币【金额】元整;

2.工程进度达到【百分比】时,甲方支付进度款人民币【金额】元整;

3.工程验收合格后,甲方支付尾款人民币【金额】元整。

甲方应在约定的支付时间内,将款项支付至乙方指定的银行账户。如甲方逾期支付,应按照逾期天数支付违约金,违约金计算方式为:逾期金额×每日利率【百分比】。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【年数】年。合同有效期内,甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。

本合同约定的建设工程项目应在不晚于【日期】前竣工交付。如乙方因特殊情况无法按期完成工程,应提前【天数】天向甲方提出延期申请,经甲方同意后,方可延期。延期时间不得超过【天数】天。

第六条违约责任

一、甲方违约责任

1.甲方未按合同约定支付预付款、进度款或尾款,应支付违约金,并承担乙方因逾期支付所遭受的损失;

2.甲方未按合同约定提供场地、设备等资源,导致工程无法正常进行,应承担乙方因此产生的额外费用;

3.甲方未按合同约定接收工程,导致乙方无法按时交付,应承担乙方因此产生的额外费用;

4.甲方擅自变更合同约定的工程内容,导致乙方无法按期完成工程,应承担乙方因此产生的额外费用。

二、乙方违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程,应支付违约金,并承担甲方因此遭受的损失;

2.乙方未按合同约定保证工程质量,导致工程不合格,应承担返工、维修等费用;

3.乙方未按合同约定工期完成工程,应支付违约金,并承担甲方因此遭受的损失;

4.乙方擅自变更合同约定的工程内容,导致甲方无法按期接收工程,应承担甲方因此产生的额外费用。

违约金计算方式为:违约金额×每日利率【百分比】。

本合同约定的违约责任是保障双方合法权益的重要条款,违约一方应承担相应的违约责任。如因不可抗力因素导致违约,双方可协商解决。合同的履行期限、违约责任等内容均需双方严格遵守,以确保工程的顺利进行。

第七条不可抗力

本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、政策变化等)以及其他无法预料和控制的特殊情况。

发生不可抗力情况时,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商确定不可抗力对合同履行产生的影响,并根据情况部分或全部免除违约责任。

如不可抗力情况导致合同无法履行,双方应立即协商终止或修改合同。如不可抗力情况持续存在,双方可协商延长合同履行期限。

第八条争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

双方也可选择其他争议解决方式,如调解、仲裁等。如选择仲裁,仲裁裁决结果对双方均具有法律约束力,双方应予以遵守。

本合同争议解决的条款旨在确保双方在发生争议时能够及时、公正地解决问题,维护合同的尊严和权威。双方在争议解决过程中应保持合作态度,共同维护合同的履行。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的通知、申请、要求等,均应以书面形式送达对方指定的联系方式。除非双方另有约定,否则书面通知在送达对方指定的联系方式后即视为已收到。

2.合同变更:本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致,并以书面形式签订。合同的变更不得影响双方的权利和义务。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.工程竣工并经验收合格;

b.双方协商一致提前终止合同;

c.不可抗力情况持续存在,使合同无法履行;

d.依法应当终止的其他情况。

4.合同解除:任何一方违反本合同的约定,对方均有权解除合同。合同解除后的责任处理,双方应协商确定。

5.保密条款:双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息,应予以保密。未经对方同意,不得向第三方披露。

第十条附则

本合同附件为合同的重要组成部分,与合同正文具有同等法律效力。附件包括但不

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论