基础设施施工合同

基础设施施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：第一章合同主体1.1发包方为我国合法注册成立，具备独立法人资格的实体，具备实施本合同项下工程项目的权利能力和行为能力。1.2承包方为我国合法注册成立，具备独立法人资格的实体，具备承担本合同项下工程项目施工的权利能力和行为能力。第二章工程项目概述2.1工程名称：基础设施施工项目2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：本工程项目包括但不限于道路、桥梁、隧道、排水、供电等基础设施的施工。第三章工程承包范围及施工要求3.1承包范围：承包方负责本合同项下工程项目的全部施工任务，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。3.2施工要求：3.2.1承包方应按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工。3.2.2承包方应按照工程设计文件、施工图纸及施工方案进行施工。3.2.3承包方应保证施工质量符合国家及地方相关验收标准。第四章工程进度与质量4.1工程进度：4.1.1承包方应根据合同约定的工程进度计划进行施工。4.1.2承包方如需调整工程进度计划，应提前向发包方提出书面申请，经发包方同意后方可实施。4.2工程质量：4.2.1承包方应保证施工质量符合国家及地方相关验收标准。4.2.2发包方有权对施工质量进行监督、检查，如发觉质量问题，有权要求承包方进行整改。第五章工程变更与索赔5.1工程变更：5.1.1工程变更应由发包方提出，承包方应根据变更内容进行施工。5.1.2工程变更导致合同价款调整的，双方应签订补充协议。5.2索赔：5.2.1因发包方原因导致工程延期、窝工等损失的，承包方有权向发包方提出索赔。5.2.2因承包方原因导致工程延期、窝工等损失的，发包方有权向承包方提出索赔。第六章工程价款及支付6.1工程合同价款：本合同项下的工程合同价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。6.2支付方式：6.2.1预付款：合同签订后，发包方应在合同生效之日起____个工作日内向承包方支付合同价款的____%作为预付款。6.2.2进度款：承包方按月向发包方提交进度付款申请，经审核无误后，发包方应在收到申请之日起____个工作日内支付相应进度款。6.2.3竣工款：工程通过验收后，发包方应在验收合格之日起____个工作日内支付合同价款的____%作为竣工款。6.2.4质保金：合同价款支付至合同价款的____%后，剩余部分作为质保金，质保期满且无质量问题后支付。第七章工程验收7.1验收标准：工程验收应按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行。7.2验收程序：7.2.1承包方应在工程完成后，向发包方提交工程验收申请。7.2.2发包方应在收到验收申请之日起____个工作日内组织验收。7.2.3验收合格后，双方应签订工程验收合格证书。7.3验收不合格的处理：7.3.1验收不合格的，承包方应根据验收意见进行整改。7.3.2整改完成后，重新申请验收。第八章工程保修8.1保修期限：自工程验收合格之日起，承包方应对工程质量承担____年的保修责任。8.2保修范围：保修范围包括但不限于施工过程中出现的质量问题。8.3保修责任：8.3.1在保修期限内，如发生保修范围内的问题，承包方应免费进行修复。8.3.2因保修问题导致工程无法正常使用的，承包方应承担相应的法律责任。第九章违约责任9.1发包方违约：9.1.1发包方未按合同约定支付工程款，应按照逾期支付金额的____%向承包方支付违约金。9.1.2发包方原因导致工程停工、窝工，应按照停工、窝工时间的____%向承包方支付违约金。9.2承包方违约：9.2.1承包方未按合同约定完成施工任务，应按照未完成工程量的____%向发包方支付违约金。9.2.2承包方施工质量不符合验收标准，应按照不合格工程量的____%向发包方支付违约金。第十章争议解决10.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一章工程保险11.1承包方应在本合同生效之日起____个工作日内，按照国家及地方相关法律法规，为本工程项目办理建筑工程一切险及第三者责任险。11.2保险期限应覆盖整个施工期间及保修期。11.3保险单应明确列明发包方为受益人。11.4承包方应将保险单副本提交给发包方。第十二章安全防护及环境保护12.1承包方应严格遵守国家及地方关于安全生产、环境保护的法律法规。12.2承包方应采取有效措施，保证施工过程中的安全防护和环境保护。12.3承包方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。12.4承包方应保证施工过程中产生的废弃物、污染物得到合法处理。第十三章合同的修改与终止13.1除非双方达成书面一致，否则任何一方不得单方面修改本合同。13.2在以下情况下，本合同可以终止：13.2.1双方协商一致终止合同。13.2.2因不可抗力导致合同无法继续履行。13.2.3一方严重违约，经另一方书面催告后仍未改正。13.3合同终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的事项。第十四章合同的效力14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同的修改、补充均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。14.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十五章其他约定15.1双方应遵守国家有关商业秘密的法律法规，对在合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密。15.2双方应相互配合，共同完成本合同项下的工程项目。15.3本合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。签字部分：发包方（盖章）：_______