招标建设工程合同范本

招标建设工程合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为“×××城市建设发展有限公司”，注册地址为“××省××市××区××路××号”，法定代表人为“×××”，联系电话为“×××××××××”。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为“×××建筑工程有限公司”，注册地址为“××省××市××区××路××号”，法定代表人为“×××”，联系电话为“×××××××××”。

合同简介：

甲方作为招标方，拟对一项建设工程进行公开招标，乙方作为投标方，愿意参与该工程的投标。双方经过平等、自愿、充分协商，就工程的施工、交付、保修等事项达成一致，特订立本合同，以共同遵守。

本合同的签订旨在明确双方在工程实施过程中的权利和义务，确保工程质量、安全、进度等方面的顺利进行，实现双方互利共赢。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同。

本合同的签订背景是甲方根据业务发展需要，决定实施一项建设工程，乙方具备相应的资质和能力，愿意为甲方提供相关服务。双方在此基础上展开合作，共同完成工程建设任务。

本合同的内容包括工程范围、工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、违约责任等方面的条款。双方在签订合同时，应当认真阅读本合同的各项条款，确保各自的权利和义务明确无误。

本合同的签订是双方真实意思的表示，一经签订即具有法律效力。双方应当严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或者解除合同。如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

为保证本合同的履行，双方可以在合同附则中约定其他相关事项。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲乙双方在建设工程项目中的合作关系，明确双方的权利和义务，确保项目的顺利实施、质量和进度，实现双方共赢。具体内容包括：

1.甲方负责项目的立项、审批、资金筹措以及工程的建设等工作；

2.乙方负责按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、设备采购、材料供应等相关工作；

3.双方共同协调解决项目实施过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有如下含义：

1.甲方：指“×××城市建设发展有限公司”；

2.乙方：指“×××建筑工程有限公司”；

3.建设工程：指本合同约定的施工项目，具体范围和内容见附件；

4.工程质量：指符合国家相关标准和规范的建设工程质量；

5.工程进度：指按照本合同约定的工期完成工程建设；

6.违约：指一方未履行或未完全履行本合同约定的义务；

7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方应按照本合同的约定，向乙方支付工程款项；

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等方面的满足要求；

3.甲方应提供工程所需的施工场地、基础设施等条件，确保乙方顺利进行施工；

4.甲方应协助乙方办理工程所需的各种审批手续；

5.甲方应按照合同约定履行合同义务，如因甲方原因导致工程延期、质量问题等，甲方应承担相应责任。

二、乙方的权利与义务

1.乙方应按照本合同的约定，完成工程的设计、施工、设备采购、材料供应等工作；

2.乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范，确保工程安全、顺利进行；

3.乙方应按照约定的工期完成工程建设，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任；

4.乙方应按照甲方要求，提供工程进度报告、质量报告等相关资料；

5.乙方应协助甲方办理工程所需的各种审批手续；

6.乙方应遵守国家法律法规，不得擅自将工程转包、分包给第三方。

在本合同履行过程中，甲乙双方应相互配合、沟通，共同解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。如一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，应承担违约责任。

第四条价格与支付条件

本合同约定的工程总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包含设计费、施工费、设备采购费、材料供应费等。

1.支付方式：甲方分期向乙方支付工程款项，具体支付方式如下：

a.工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的30%；

b.工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；

c.工程进度达到100%且验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；

d.剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

2.支付时间：按照本合同约定的付款节点，甲方应在支付节点前【】个工作日内，将款项支付给乙方；

3.支付方式：通过银行转账等方式进行支付；

4.乙方应提供合法的发票，甲方按照约定时间支付款项。

第五条履行期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。除非一方提前终止本合同，否则双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

1.工程开工日期为【】年【】月【】日，预计竣工日期为【】年【】月【】日；

2.如因特殊情况导致工程延期，双方可协商调整竣工日期，并相应调整工程总价款；

3.双方应按照本合同约定的工期完成各自的工作，确保工程顺利进行。

第六条违约责任

1.如甲方未按照本合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此产生的违约责任，并向乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的千分之五；

2.如乙方未按照本合同约定完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的千分之五；

3.如一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，另一方有权要求违约方承担违约责任，并支付因此给对方造成的损失；

4.本合同有效期内，如一方未经另一方同意，擅自将合同权利义务转让给第三方，视为违约，应承担违约责任，并向另一方支付违约金，违约金为本合同总价款的千分之十；

5.如一方违反国家法律法规，导致本合同无法履行，应承担违约责任，并向另一方支付违约金，违约金为本合同总价款的千分之十；

6.如不可抗力因素导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任；

7.双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，另一方有权采取法律手段维护自身权益。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指在合同签订后，无法预见、无法避免并不能克服的客观情况，如自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在【】小时内提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方应尽力减少损失，并按照本合同的约定继续履行合同义务。

4.如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。

5.不可抗力事件结束后，受影响的一方应向对方提供相关恢复履行合同的证明文件，并根据实际情况调整合同履行期限。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如果协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼解决是本合同争议解决的最终方式，双方均同意接受法院的判决。

4.在争议解决过程中，除非争议解决需要，双方应继续履行本合同的其他条款。

5.双方应遵守国家法律法规，不得采取任何非法手段干扰争议解决过程。

6.争议解决所产生的一切费用，按照法律规定和双方约定承担。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知生效时间为对方收到书面通知的时间。

2.合同变更：本合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。

3.合同终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a.工程竣工并经验收合格；

b.双方协商一致提前终止合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.法律规定的其他终止条件。

4.合同终止后，双方应按照本合同约定处理善后事宜，包括但不限于工程结算、资料归档等。

5.本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

6.本合同未尽事宜，双方应协商解决，并签订补充协议。

第十条附则

1.本合同附件为“工程详细设计方案”、“工程