施工合同终止索赔协议

施工合同终止索赔协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于[施工合同签订日期]签订了《[施工合同名称]》（以下简称"原施工合同"），现因[具体终止原因]，双方经友好协商，一致同意终止原施工合同，并就相关事宜达成如下索赔协议：一、施工合同终止说明1.原施工合同基本情况原施工合同约定由乙方为甲方承建[工程项目名称]，工程地点位于[具体地点]，工程内容包括[详细列举工程涵盖的具体项目，如基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等]，合同总价款为人民币[x]元。原施工合同对工程期限、质量标准、付款方式等均做了明确约定。2.终止原因由于[详细说明导致合同终止的原因，如不可抗力事件、甲方资金短缺无法继续履行付款义务、乙方严重违约等]，致使原施工合同无法继续履行，双方经协商一致同意终止该合同。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定完成已完工程的收尾及清理工作，并提交相关资料。有权对乙方已完工程质量进行检查和验收，如发现质量问题，有权要求乙方整改直至符合合同约定标准。在乙方按照本协议约定履行义务后，有权依据本协议约定对相关索赔事项进行审查和处理。2.义务按照本协议约定向乙方支付已完工程价款及相关索赔款项。协助乙方办理与工程相关的退场手续，提供必要的协助和便利条件。对乙方提交的与工程有关的资料进行妥善保管，并不得擅自使用或泄露乙方的商业秘密等信息。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付已完工程价款及相关索赔款项。在完成已完工程收尾及清理工作后，有权要求甲方按照约定办理工程交接手续。对于因甲方原因导致合同终止而遭受的损失，有权依据本协议约定向甲方提出索赔。2.义务按照本协议约定的时间和要求，完成已完工程的收尾及清理工作，包括但不限于清理施工现场的剩余材料、设备，拆除临时设施等，并达到甲方要求的场地整洁标准。向甲方提交已完工程的质量合格证明文件、工程量清单、工程结算报告等相关资料，资料应真实、准确、完整。配合甲方办理工程验收、结算及退场等相关手续，提供必要的协助和说明。在收到甲方支付的款项后，应按照法律法规规定开具合法有效的发票。三、已完工程价款结算1.结算依据双方依据原施工合同约定的计价方式及实际完成的工程量进行结算。对于已完工程中涉及变更、签证等部分，按照双方签字确认的变更单、签证单等文件作为结算依据。已完工程质量应符合原施工合同约定的质量标准，如经甲方验收存在质量问题，乙方应负责整改，整改费用由乙方承担，整改合格后再进行结算。2.结算金额经双方共同核算，已完工程价款为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。此结算金额为暂定金额，最终结算金额以双方依据本协议及相关资料审核确认后的金额为准。四、索赔事项及金额（一）索赔事项1.因甲方原因导致合同终止造成的乙方停工损失由于甲方[具体违约行为或导致合同终止的原因]，致使乙方自[停工起始日期]起至合同终止之日止处于停工状态，期间乙方投入的机械设备闲置、人员窝工等造成了经济损失。2.已采购但尚未使用的工程材料损失乙方为履行原施工合同已采购了部分工程材料，因合同终止，这些材料无法继续用于本工程，造成了材料积压和损失。3.乙方为工程前期准备工作投入的费用乙方在工程开工前，为进行场地平整、临时设施搭建、施工图纸会审等前期准备工作投入了一定费用，合同终止后，该部分费用无法通过后续工程施工收回。（二）索赔金额计算1.停工损失机械设备闲置损失：根据乙方提供的设备租赁清单及租赁合同，经核算，自停工起始日期至合同终止之日止，机械设备闲置损失共计人民币[x]元。人员窝工损失：按照乙方提供的人员考勤记录及工资发放清单，结合原施工合同约定的人员配置情况，计算出人员窝工损失为人民币[x]元。停工损失总计：人民币[x]元。2.已采购工程材料损失经双方对乙方已采购但尚未使用的工程材料进行盘点和评估，确定材料损失金额为人民币[x]元。3.前期准备工作投入费用根据乙方提供的相关票据及费用明细，经审核，乙方为工程前期准备工作投入的费用为人民币[x]元。（三）索赔总金额综上所述，乙方因合同终止向甲方提出的索赔总金额为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。五、付款方式及时间1.付款方式甲方以银行转账方式向乙方支付本协议项下的款项。2.付款时间本协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付已完工程价款的[x]%，即人民币[x]元。在乙方完成已完工程收尾及清理工作，并经甲方验收合格，提交全部相关资料后的[x]个工作日内，甲方向乙方支付已完工程价款的剩余部分及索赔款项的[x]%，即人民币[x]元。自工程竣工验收合格之日起满[质保期时长]个月后，如无质量问题，甲方向乙方支付剩余索赔款项，即人民币[x]元。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和金额向乙方支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方一次性支付全部剩余款项及按照本协议约定计算的违约金，同时承担乙方因主张权利而产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。如甲方擅自使用乙方提交的资料或泄露乙方商业秘密等信息，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的时间和要求完成已完工程收尾及清理工作，或提交的相关资料不符合要求，每逾期一日，应按照索赔总金额的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权扣除相应违约金，并自行组织完成收尾及清理工作，由此产生的费用由乙方承担。如乙方提交的资料存在虚假、不实等情况，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照索赔总金额的[x%]向甲方支付违约金，同时承担甲方因遭受损失而产生的全部赔偿责任，包括但不限于重新核算工程价款、修复工程质量问题等费用。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定。如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：