施工合同解除协议赔偿

施工合同解除协议赔偿甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了[施工合同名称]（以下简称"原合同"），现经双方友好协商，就解除原合同相关事宜达成如下协议：一、原合同基本情况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地点]3.工程内容及范围：[对工程具体工作内容进行详细描述，例如：本工程为[建筑物类型]的建设，包括基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等，具体涵盖[列出各项工程的具体范围，如土方开挖、钢筋混凝土浇筑、内外墙抹灰、门窗安装等]。][如有附属工程或配套设施，也需详细说明，如室外道路铺设、绿化工程等，具体为[附属工程或配套设施的详细内容]。]4.合同工期：计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日，总日历天数为[具体天数]天。5.合同价款：原合同约定的工程价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。二、合同解除原因经双方协商一致，同意解除原合同，解除原因如下：[详细说明解除合同的原因，例如：因甲方资金周转困难，无法按照原合同约定支付工程进度款，导致工程无法继续顺利进行；或因设计变更较大，双方就新的工程内容及价款无法达成一致等。]三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定完成已完工程的收尾工作及清理现场等工作。有权对乙方已完工程质量进行检查和验收，如发现质量问题，有权要求乙方整改。2.义务按照本协议约定向乙方支付已完工程价款及相应赔偿费用。协助乙方办理与工程相关的退场手续，如提供必要的证明文件等。负责协调处理与工程有关的周边关系，确保乙方退场工作顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付已完工程价款及相应赔偿费用。有权要求甲方提供办理退场手续所需的相关资料。2.义务按照甲方要求完成已完工程的收尾工作，确保工程质量符合相关标准和要求。收尾工作包括但不限于[详细列出收尾工作的具体内容，如对已安装的设备进行调试、清理施工现场剩余材料等]。在本协议签订后[x]日内完成施工现场的清理工作，包括拆除临时设施、清运剩余建筑垃圾等，清理标准应达到[具体清理标准，如场地平整、无明显杂物等]。向甲方移交与工程有关的全部资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、检验检测报告、技术交底资料等。资料移交应在本协议签订后[x]日内完成，且资料应完整、真实、有效。配合甲方办理与工程相关的退场手续，如人员退场、设备退场等。四、已完工程价款结算及支付1.已完工程价款结算双方共同委托有资质的工程造价咨询机构对乙方已完工程进行造价审核。审核依据为原合同约定的计价方式、相关定额标准以及实际完成的工程量。经审核，乙方已完工程价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为双方最终确认的已完工程结算价款，包含乙方完成已完工程所发生的全部费用，如人工费用、材料费用、机械费用、管理费、利润等。2.支付方式甲方在本协议签订后[x]个工作日内，向乙方支付已完工程价款的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成本协议约定的收尾工作及清理现场工作，并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付剩余已完工程价款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。五、赔偿费用1.因合同解除给乙方造成的损失赔偿经双方协商一致，甲方同意向乙方支付因合同解除造成的以下损失赔偿费用：人员遣散费用：乙方因合同解除需遣散施工人员，根据乙方提供的人员清单及工资结算凭证，甲方赔偿乙方人员遣散费用共计人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。材料设备损失费用：乙方已采购用于本工程的材料设备，因合同解除无法继续使用，经双方现场清点核实，甲方赔偿乙方材料设备损失费用共计人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。材料设备清单详见附件[材料设备清单名称]。停工窝工损失费用：自合同解除之日起至乙方退场之日止，乙方因停工窝工产生的损失，经双方核算，甲方赔偿乙方停工窝工损失费用共计人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。停工窝工损失计算依据为[详细说明计算依据，如乙方提供的每日人员考勤记录、设备台班记录等]。以上赔偿费用总计人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），甲方应在本协议签订后[x]个工作日内支付给乙方。2.其他可能的赔偿事项[如有其他可能涉及赔偿的事项，在此详细说明，如乙方因提前采购材料而支付的预付款项损失等，并明确赔偿金额及支付方式和时间。]六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付已完工程价款及赔偿费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方一次性支付全部未付金额及违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定完成收尾工作、清理现场工作或移交资料等，每逾期一日，应按照本协议总金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权自行组织人员完成相关工作，由此产生的费用由乙方承担，甲方可在应支付给乙方的款项中直接扣除。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：____年