木工协议合同怎么写

木工协议合同怎么写甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有木工相关工作需求，乙方具备木工专业技能及资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行木工工作事宜达成如下协议：一、协议标的1.服务内容乙方按照甲方要求，为甲方提供木工制作及安装服务，具体工作范围包括但不限于[详细描述木工工作内容，如房屋室内的门窗制作安装、家具定制（具体列出家具名称，如衣柜、橱柜等）、吊顶造型施工等]。2.工作地点本次木工工作地点为[明确具体的工作地点，如[具体地址]小区[具体楼号及单元号]室]。二、协议期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，预计开始日期为[计划开始日期]，预计结束日期为[计划结束日期]。实际工作开始时间以甲方通知为准，但乙方应在接到通知后的[x]个工作日内安排人员及工具设备进场施工。若因甲方原因导致工作延误或暂停，工期相应顺延；若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查，提出合理的意见和建议。对乙方完成的工作成果，有权按照本协议约定进行验收。如发现乙方工作成果不符合要求，有权要求乙方进行整改或返工，直至达到约定标准。2.义务按照本协议约定向乙方支付报酬。向乙方提供开展工作所需的相关资料及必要的协助，包括但不限于提供施工场地的水电供应、施工图纸（如有）、工作现场的清理等，确保乙方能够顺利开展工作。在乙方工作过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应按照实际延误的天数向乙方支付相应的费用补偿，补偿标准为乙方每日人工费用及设备租赁费用的总和（具体费用标准在协议中另行约定）。如因甲方变更工作要求或增加工作内容的，应及时通知乙方，并与乙方协商确定调整后的报酬及工期。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定获取报酬。在甲方提供了必要的工作条件和协助后，有权要求甲方按照协议约定履行其他义务。2.义务具备从事木工工作所需的合法资质和相关证书，并向甲方提供相关证明文件。按照国家相关标准、行业规范以及本协议约定的工作内容、质量要求和工期要求，组织专业人员进行施工，确保工作质量和进度。负责自行采购完成工作所需的原材料、工具设备等，但所采购的材料及设备应符合国家质量标准和本协议约定的要求，并向甲方提供材料及设备的合格证明文件。在工作过程中，严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方或第三方造成的一切损失。妥善保管甲方提供的相关资料，不得擅自泄露或用于与本协议无关的其他用途。定期向甲方汇报工作进展情况，接受甲方的监督检查和指导。在工作完成后，及时清理工作现场，保持现场整洁。乙方应按照本协议约定的时间完成工作任务。若因乙方原因未能按时完成工作，每逾期一天，应按照本协议总报酬的[x%]向甲方支付违约金；逾期超过[x]天的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照本协议总报酬的[x%]向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因逾期交付给甲方造成的一切损失。四、报酬及支付方式1.报酬总额本协议项下甲方应向乙方支付的报酬总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该报酬为固定总价，包含乙方完成本协议约定工作所需的全部费用，除因甲方变更工作要求或增加工作内容导致报酬调整外，不因任何其他因素而调整。2.支付方式协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付报酬总额的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成[具体工作节点，如门窗制作完成、家具安装完成[x%]等]并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付报酬总额的[x%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成全部工作任务并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付剩余报酬，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、质量标准及验收1.质量标准乙方应按照国家现行的木工施工质量验收规范以及本协议约定的质量要求进行施工。工作成果应符合以下标准：原材料及构配件应符合国家质量标准和设计要求，具备产品合格证书及质量检验报告。木工制作及安装应牢固、平整、光滑，无毛刺、裂缝、变形等缺陷，尺寸偏差应符合相关规范要求。门窗开启灵活，关闭严密，缝隙均匀一致；家具的柜门、抽屉开关顺畅，无卡顿现象。吊顶造型线条流畅，表面平整，与周边衔接紧密，无明显瑕疵。2.验收乙方完成每个工作阶段后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[x]个工作日内组织验收。验收过程中，如发现乙方工作成果不符合质量标准，甲方有权要求乙方限期整改。乙方应在规定的期限内完成整改，并重新申请验收，直至达到质量标准为止。整改所产生的费用由乙方自行承担。乙方完成全部工作任务后，应向甲方提交书面验收申请。甲方应在接到申请后的[x]个工作日内组织全面验收。如验收合格，双方应签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求继续整改，直至验收合格。因乙方原因导致验收不合格而延误交付的，乙方应按照本协议约定承担逾期交付的违约责任。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的报酬及违约金。2.若乙方违反本协议约定的质量标准、工期要求或其他义务，应承担违约责任。乙方应按照本协议总报酬的[x%]向甲方支付违约金，并负责采取补救措施，使工作成果达到约定标准。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）的违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。4.如一方擅自解除本协议，应向对方支付本协议总报酬的[x%]作为违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（签字或