光缆施工合同样本简易

光缆施工合同样本简易第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方所需光缆施工项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：________________________

1.2项目地点：________________________

1.3项目内容：________________________

1.4项目工期：________________________

二、合同标的

2.1乙方负责甲方光缆施工项目的全部工作，包括但不限于以下内容：

（1）光缆敷设、连接、调试；

（2）设备安装、调试；

（3）场地清理、恢复；

（4）其他与光缆施工相关的辅助工作。

2.2乙方应按照甲方要求，确保施工质量、进度和安全。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：人民币________________________元整。

3.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资质、证明文件，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；

（2）项目施工过程中，甲方根据乙方提交的进度款申请，按实际完成工程量支付相应款项；

（3）项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；

（4）项目保修期满后，甲方支付合同总价款的10%作为保修金。

四、工期及验收

4.1乙方应按照合同约定的时间完成光缆施工项目。

4.2甲方在乙方完成施工后，组织验收。验收合格后，甲方应在3个工作日内支付相应款项。

五、违约责任

5.1乙方未按合同约定的时间完成施工，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。

5.2乙方在施工过程中，因自身原因造成工程质量不合格，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.3甲方未按合同约定支付款项，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方提供的场地、设备清单；

2.乙方提供的资质、证明文件；

3.施工图纸；

4.其他相关文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为保障光缆施工项目的顺利进行，确保工程质量、进度和安全，特邀请第三方（以下简称“第三方”）参与项目监理，并与乙方（以下简称“乙方”）就光缆施工项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：________________________

1.2项目地点：________________________

1.3项目内容：________________________

1.4项目工期：________________________

二、合同标的

2.1乙方负责甲方光缆施工项目的全部工作，包括但不限于以下内容：

（1）光缆敷设、连接、调试；

（2）设备安装、调试；

（3）场地清理、恢复；

（4）其他与光缆施工相关的辅助工作。

2.2乙方应按照甲方要求，确保施工质量、进度和安全。

三、第三方监理职责

3.1第三方负责对乙方施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全。

3.2第三方应定期向甲方汇报施工进度、质量状况，并提出改进意见。

3.3第三方有权对乙方施工过程中出现的问题进行制止，并要求乙方立即整改。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币________________________元整。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资质、证明文件，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；

（2）项目施工过程中，甲方根据乙方提交的进度款申请，按实际完成工程量支付相应款项；

（3）项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；

（4）项目保修期满后，甲方支付合同总价款的10%作为保修金。

五、工期及验收

5.1乙方应按照合同约定的时间完成光缆施工项目。

5.2甲方在乙方完成施工后，组织验收。验收合格后，甲方应在3个工作日内支付相应款项。

六、甲方权益保障

6.1甲方有权要求乙方在施工过程中提供实时进度、质量状况等信息。

6.2甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，并承担相应责任。

6.3甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家相关法律法规，确保工程安全。

七、乙方违约及限制条款

7.1乙方未按合同约定的时间完成施工，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。

7.2乙方在施工过程中，因自身原因造成工程质量不合格，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3乙方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经甲方同意。

7.4乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

八、第三方权益及责任

8.1第三方在履行监理职责过程中，享有以下权益：

（1）要求乙方提供相关施工资料、图纸等；

（2）对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见；

（3）对乙方进行现场巡查，确保工程质量、进度和安全。

8.2第三方在履行监理职责过程中，应承担以下责任：

（1）对乙方施工过程中出现的问题进行制止，并要求乙方立即整改；

（2）对乙方施工过程中出现的安全事故进行调查，并提出整改措施；

（3）对乙方施工过程中出现的问题进行记录，并定期向甲方汇报。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

第三方介入的意义和目的：

第三方作为独立第三方监理机构，对光缆施工项目进行全程监理，有利于提高工程质量、进度和安全，保障甲方权益，降低甲方风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目主体，对光缆施工项目拥有主导权，有利于甲方在项目实施过程中对乙方进行有效管理，确保项目按计划顺利进行，实现甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为实施新的数据中心建设项目，特邀请乙方（以下简称“乙方”）承担数据中心基础设施建设任务，并引入第三方（以下简称“第三方”）作为项目顾问，以提供专业咨询服务。为明确各方的权利和义务，特订立如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：数据中心基础设施建设项目

1.2项目地点：________________________

1.3项目内容：数据中心基础设施建设，包括但不限于网络布线、电力供应、安全系统等。

1.4项目工期：________________________

二、合同标的

2.1乙方负责数据中心基础设施建设项目的全部工作，包括但不限于以下内容：

（1）设计、采购、安装数据中心基础设施；

（2）系统调试和优化；

（3）提供必要的培训和技术支持；

（4）其他与数据中心基础设施建设相关的辅助工作。

2.2乙方应按照甲方要求，确保施工质量、进度和安全。

三、第三方顾问职责

3.1第三方作为项目顾问，负责提供数据中心基础设施建设的专业咨询服务，包括但不限于：

（1）项目规划与设计建议；

（2）技术方案的审核与优化；

（3）施工过程中的技术指导；

（4）项目风险管理。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币________________________元整。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资质、证明文件，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；

（2）项目施工过程中，甲方根据乙方提交的进度款申请，按实际完成工程量支付相应款项；

（3）项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；

（4）项目保修期满后，甲方支付合同总价款的10%作为保修金。

五、乙方权益保障

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和方式支付款项。

5.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源，包括但不限于场地、设备、材料等。

5.3乙方有权要求甲方在项目实施过程中提供必要的技术支持和协助。

六、甲方违约及限制条款

6.1甲方未按合同约定支付款项，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。

6.2甲方不得无故要求乙方更改施工方案，如需变更，应经乙方同意，并承担由此产生的额外费用。

6.3甲方不得将项目分包给不具备相应资质的单位或个人。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为数据中心基础设