工程施工劳务合同范本参考模板

工程施工劳务协议协议编号:甲方:内蒙古第一电力建设工程有限责任企业乙方:陕西众森建筑安装工程有限企业依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律和行政法规准则,甲方将汗旗I线500kVOPW复合光缆架空地线改造工程承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。一、工程名称:汗旗I线500kVOPW复合光缆架空地线改造工程二、工程地点:卓子山、旗下营、商都。三、承包范围及工作内容（一）承包范围:汗旗I线500kVVOPW复合光缆架空改造工程,线路全长135km,共有铁塔325基,需要更换光缆长度为152km,共中OPGW复合光缆采取24芯。三、协议文件作为本协议附件,下列文件与本协议共同组成协议文件,并与本协议含有相同效力:招投标文件、答疑、澄清中标通知书甲乙双方补充协议、会议纪要、承诺。4、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;5、本项目工程质量检验、验收标准;6、本项目施工安全标准;7、本项目施工组织设计;8、本项目施工进度计划（含节点计划）;9、业主、监理和甲方文件;四、工期要求:开工日期:年月日。完工日期:年月日。依据协议工期确定。五、承包方法及协议价款:1、承包方法:劳务分包。2、工程价款:￥1300000元。（大写人民币:壹佰叁拾万元整）。本工程由乙方提供全额发票。若发生甲方另行委托项目,双方签署补充协议。若乙方未完成协议内工程项目,甲方有权另行委托并按实际发生费用扣减。六、相关约定1、乙方对甲方负责,认可并严格根据甲方与业主签署相关质量、安全、技术、环境保护、文明施工等标准,在甲方下达施工进度计划（含节点计划）内完成施工。。2、计量支付2．1、乙方完成承包工程项目后,甲方依据乙方完成合格工程数量进行计量支付。2．2、乙方应按甲方施工计划组织施工。若因乙方原因造成施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生延期赔偿金（赔偿金=_5‰×协议价款×延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价10%。同时,甲方有权终止本协议。2．3、本工程不支付工程预付款,乙方应有结算支付前资金垫付能力。2．4、工程款每个月支付一次,视业主付甲方资金到位情况,按当月实际完成工程进度款80%支付给承包人。2．5、整体工程完工后,经业主方和监理单位完工验收合格,由甲方项目部对分包工程进行预结算,然后由企业经营、审计部门最终审定,经企业领导签字后为最终止算值并办理完工结算,工程款支付至协议价款95%后停止支付。2．6、工程款预留5%做为质量确保金,质保期为自本工程整体完工验收合格完成后二年。质保期满,经验收合格,且工程审计经过后,发包人依据审计结果和质保情况进行支付,但并不免去乙方应继续推行保修义务。乙方负担保修责任实施国务院《建设工程质量管理条例》相关要求（最新版）。3、工程材料供给3．1、所需关键材料及消耗性材料均由乙方负责提供,并由乙方负责检验。3．2、因道路堵塞、自然灾难等不可抗拒外力造成设备、材料不能立刻到场而影响施工,乙方不得向甲方提出索赔。4、测量、试验、检验等技术工作4．1、乙方依据需要随时进行以书面为关键形式技术交底、测量。4．2、乙方负责工程试验检验工作。5、乙方不得以任何形式进行分包或转包。不然,甲方有权解除协议。乙方负担由此造成损失,并向甲方支付本协议总价10%违约金。6、隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。7、甲方承包给乙方单价涵盖了工程施工全部费用。乙方作为经济实体应推行国家要求一切社会义务（劳动、医疗、工伤等多种保险、多种税费等）。8、依据《劳动法》,乙方应按时、足额（不低于当地政府公布最低工资标准）发放职员劳动酬劳。甲方有权监督,必需时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方职员手中）。9、甲方承包给乙方价格包含乙方工伤保险及第三方责任险。故乙方工伤事故费用及连带费用由乙方全额负担。10、乙方现场施工责任人、技术责任人变动需经甲方同意,离开工地需向甲方推行请假手续。11、乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方签认、结算并经甲方企业审计部门审计确定,最终由甲方企业领导同意后生效。工程款由甲方工程、技术、物资、计划、财务等部门签认、同意后支付。12、甲方有权就乙方履约能力做出评定,假如乙方无能力履约（尤其是质量、工期、安全）,甲方有权终止协议,并有权按协议标总额5%向乙方索赔损失。13、本协议签署后,乙方人员、设备必需按承诺时间进入施工现场。不然,甲方有权解除协议或对乙方违约做出对应处罚（处罚标准由甲方依据乙方违约程度确定,处罚限额为乙方任务量总价2%）。14、乙方对本工程安全负责,配置必需安全防护设施,并根据国家相关安全生产法律、行政法规、操作规程办事,服从甲方安全监督和管理,不管何种原因,造成人身伤亡、机械事故,由乙方负担全部责任,甲方不负担任何责任。15、乙方必需做到现场文明施工和环境保护,包含控制扬尘、降低噪音等一切与此相关作业,并配置满足工程施工多种标识、标牌。16、乙方应采取方法主动配合甲方业主或监理工程师定时或不定时检验、评选,如因乙方原因,在业主或监理工程师检验、评选中使甲方受四处罚或影响甲方评选成绩,甲方将对乙方进行两倍罚款或依据评选结果对乙方进行处罚。如因乙方原因造成严重影响甲方信誉事件,甲方有权解除乙方协议。17、乙方必需做到工完、料净、场地情,施工中产生垃圾由乙方负责清理出场。七、工程保修期限及保修预留金1、本工程保修期限2年。2、保修预留金:工程结算价款5%,扣除保修期间因乙方原因发生维修费,剩下部分1年后返还乙方,乙方不计取任何利息。八、争议处理及协议签署地点若推行协议时发生争议,双方约定以下列方法进行处理:1、和解。双方在自愿要友好基础上,相互沟通、相互谅解,经过协商处理;2、调解。在第三方主持下,经过第三方说服、引导、调停方法处理争议,达成协议;3、仲裁。协商、调解不成,由包头市仲裁委员会仲裁。4、诉讼。不愿采取和解、调解及仲裁等方法处理,能够向协议签署地点法院诉讼处理。5、本协议签署地点:内蒙古包头市青山区呼得木林大街大街33号（内蒙古第一电力建设工程有限责任企业本部）九、附则1、本协议未尽事宜需双方协商签署补充协议,补充协议与本协议含有相同法律效力。2、本协议经双方签字盖章后生效,至工程完工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。3．本协议正本2份,双方各1份;副本4份,甲方3份,乙方1份。发包人:内蒙古第一电力建设承包人:陕西众森建筑安装工工程有限责任企业程有限企业 法人代表:法人代表:或