《2025电力工程施工监理合同示范文本》GF

《2025电力工程施工监理合同示范文本》GFGF--鉴于发包人（以下简称“甲方”）拟进行电力工程的施工，并委托监理人（以下简称“乙方”）对该工程施工进行全面监理，双方依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理合同条例》等相关法律法规，在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1工程名称：电力工程。1.2工程地点：。1.3建设规模：。1.4合同工期：。1.5监理服务范围：包括但不限于施工质量控制、进度控制、投资控制及合同管理等。第二条监理服务内容2.1质量控制：按照国家电力工程相关标准，对工程施工质量进行全面监理。定期检查施工单位的资质和质量管理体系。对关键工序进行旁站监理，并记录施工过程中的质量问题。2.2进度控制：编制监理进度计划，确保工程按期完成。定期检查施工进度，并向甲方提交进度报告。处理因不可抗力或施工单位原因导致的工期延误。2.3投资控制：监督工程资金使用情况，审核施工单位的付款申请。及时发现并处理工程变更和签证，避免投资超支。定期向甲方提交投资报告。2.4合同管理：协助甲方签订施工合同及其他相关协议。处理合同履行中的争议和纠纷。监督施工单位履行合同义务。第三条合同价格与支付方式3.1监理服务费：人民币元（大写：）。3.2付款方式：合同签订后，甲方支付监理服务费的%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余监理服务费。3.3费用调整：如工程规模或工期发生重大变化，双方协商调整监理服务费。调整后的费用应经双方签字确认，并报相关部门备案。第四条双方权利与义务4.1甲方的权利与义务：按时支付监理服务费。提供监理工作所需的资料和条件。配合乙方开展监理工作，及时处理乙方提出的建议和问题。4.2乙方的权利与义务：独立、公正地行使监理职责，确保工程质量和安全。定期向甲方提交监理报告，并提出改进建议。在监理过程中发现的重大问题应及时书面通知甲方。第五条违约责任5.1甲方违约责任：逾期支付监理服务费的，每逾期一日按‰支付违约金。拒不配合乙方监理工作的，乙方有权暂停监理服务，直至甲方改正为止。5.2乙方违约责任：因乙方监理不当导致工程质量问题的，乙方应承担相应赔偿责任。未按时完成监理任务或泄露商业秘密的，甲方可要求乙方赔偿损失。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生争议时，应友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方协商解除或变更合同。受不可抗力影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明。7.2合同变更与终止：任何一方需变更或终止合同的，应提前日以书面形式通知对方，并达成书面协议。工程竣工验收合格且监理服务期满后，本合同自动终止。7.3补充协议：双方可就未尽事宜另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.4通知与送达：任何一方的通知应以书面形式发送至约定地址，并以对方签收或邮戳日期为准。双方的联系信息如下：-甲方：-乙方：7.5其他：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文