2025简化版建设工程合同范本

2025简化版建设工程合同范本建设工程合同范本第一条工程概况1.1工程名称：。1.2工程地点：。1.3工程性质：。1.4工程规模：。1.5承包范围：，具体工作内容详见附件《承包范围说明》。第二条发包人与承包人的责任和义务2.1发包人的义务：（1）按照合同约定支付工程款。（2）提供施工场地及相关资料，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告等。（3）协调处理施工现场周边关系。（4）提供施工用水、用电，费用由承担。（5）。2.2承包人的义务：（1）按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。（2）服从发包人的监督和管理。（3）遵守国家相关的法律法规及施工规范。（4）负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全和财产安全。（5）。第三条工期3.1开工日期：，竣工日期：。3.2总工期：日历天。3.3工期顺延的情形：（1）不可抗力事件（如自然灾害、战争等）。（2）发包人未能按约定提供施工条件。（3）政府行为或政策变化导致工程停工。（4）其他非承包人原因造成的停工。3.4承包人应提前天以书面形式向发包人提出工期顺延的申请，发包人应在个工作日内予以确认或提出修改意见。第四条质量标准4.1工程质量要求：符合国家及地方相关工程建设标准，达到质量等级。4.2验收标准：以国家及地方相关工程质量验收规范为依据，由发包人、承包人及监理单位共同参与验收。4.3质量保修：承包人承诺对工程承担质量保修责任，保修范围包括但不限于，保修期限为年，详见附件《质量保修协议》。第五条合同价款与支付5.1合同总价：人民币元（大写：）。5.2合同价款组成：包括但不限于，具体详见附件《工程量清单》。5.3工程款支付方式：（1）合同签订后，发包人支付合同总价的%作为预付款。（2）工程进度款按月支付，承包人每月日前提交当月完成工程量的报告，发包人审核后于日内支付进度款的%。（3）工程竣工验收合格后，发包人支付剩余工程款的%。（4）质量保修金为合同总价的%，待保修期满且无质量问题后，发包人一次性支付。5.4变更增减的价款结算：工程变更或设计修改导致的工程量变化，双方应按合同约定的计价方式协商确定增减的工程款，并在工程竣工后统一结算。第六条安全施工6.1承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。6.2承包人应为施工现场的工作人员购买意外伤害保险，费用由承包人承担。6.3因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担全部责任。6.4发包人应为施工现场提供必要的安全条件，费用由承担。第七条材料设备供应7.1工程所需的主要材料和设备由提供，详见附件《材料设备清单》。7.2材料设备的规格、型号、质量必须符合设计要求及国家相关标准。7.3承包人应在材料设备进场前通知发包人进行验收，未经发包人同意不得使用。7.4材料设备的费用及运输费用由承担。第八条工程变更8.1工程变更的提出：发包人或承包人需要对工程进行变更时，应以书面形式通知对方，并说明变更的内容、理由及影响。8.2变更确认：双方应在收到变更通知后日内协商确认是否采纳变更，并签订书面补充协议。8.3变更费用与工期调整：变更导致的费用增加或减少由双方协商确定，工期调整由双方根据实际情况另行协商。第九条竣工验收9.1竣工验收条件：工程完成全部施工内容，符合设计要求和质量标准，并通过相关部门的验收。9.2验收程序：（1）承包人提交竣工报告。（2）发包人组织相关部门对工程进行验收。（3）验收通过后，双方签署《竣工验收证书》。9.3验收标准：以国家及地方相关工程质量验收规范为依据，达到合同约定的质量等级。第十条质量保修10.1质量保修范围：。10.2保修期限：年。10.3保修责任：在保修期内，因施工质量导致的损坏，承包人应免费修复。10.4保修程序：发包人发现质量问题后，以书面形式通知承包人，承包人应在小时内到达现场并进行修复。第十一条违约责任11.1承包人违约：（1）逾期竣工的，每逾期一日，承包人应按合同总价的%向发包人支付违约金，最高不超过合同总价的%。（2）施工质量不符合要求的，承包人应无偿修复，修复期间每逾期一日，按合同总价的%支付违约金。（3）其他违约行为，承包人应赔偿发包人造成的全部损失。11.2发包人违约：（1）未按约定支付工程款的，每逾期一日，发包人应按未支付金额的%向承包人支付违约金。（2）未按约定提供施工条件的，承包人有权顺延工期，直至解除合同。第十二条争议解决12.1因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效与终止13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2本合同在下列情形下终止：（1）工程竣工验收合格，双方完成结算且质量保修期届满。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致终止合同。第十四条补充条款14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2双方约定的其他事项：。第十五条附则15.1本合同一式份，双方各执份。15.2本合同附件与合同正文具有同等法律效力。本合同于年月日在签订