公路延期补充合同样本

公路延期补充合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《公路工程施工合同》（以下简称“主合同”），为明确双方在公路工程施工过程中的延期补充事宜，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、延期原因

1.乙方施工过程中，因地质条件复杂、不可抗力等因素导致工期延误。

2.甲方因资金原因，无法按照原合同约定时间提供施工图纸、工程材料等。

3.其他经双方协商一致认定的原因。

二、延期范围

1.乙方施工范围内的所有工程项目。

2.甲方提供的施工图纸、工程材料等。

三、延期期限

1.乙方施工延期期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.若因甲方原因导致的工期延误，延期期限由甲方另行支付费用。

四、延期费用及支付方式

1.延期费用计算方法：根据原合同约定的工程总造价，按照实际延期天数和合同约定的延期费率计算。

2.延期费用支付方式：双方约定每月____日前，乙方向甲方提交延期费用计算书及有关证明材料，甲方应在收到上述材料后的____个工作日内支付相应延期费用。

五、合同解除

1.如因不可抗力或其他原因导致本合同无法继续履行，双方应协商一致解除本合同。

2.本合同解除后，乙方应将已完成工程交付甲方验收，甲方应按照实际完成工程量支付乙方相应款项。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，并签订补充协议。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

八、附件

1.《公路工程施工合同》

2.乙方延期费用计算书

3.有关地质条件、不可抗力等方面的证明材料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《公路工程施工合同》（以下简称“主合同”），为保障甲方权益，确保工程质量和进度，特引入丙方作为监理方，对本合同执行情况进行监督和管理。经三方友好协商，特订立本《公路延期补充合同》（以下简称“本合同”），以资共同遵守。

一、延期原因及责任划分

1.乙方施工过程中，因地质条件复杂、不可抗力等因素导致工期延误。

2.甲方因资金原因，无法按照原合同约定时间提供施工图纸、工程材料等。

3.其他经三方协商一致认定的原因。

4.若因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担全部责任；若因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任；若因监理方原因导致的工期延误，监理方应承担相应责任。

二、延期范围及期限

1.乙方施工范围内的所有工程项目。

2.甲方提供的施工图纸、工程材料等。

3.延期期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、延期费用及支付方式

1.延期费用计算方法：根据原合同约定的工程总造价，按照实际延期天数和合同约定的延期费率计算。

2.延期费用支付方式：双方约定每月____日前，乙方向甲方提交延期费用计算书及有关证明材料，甲方应在收到上述材料后的____个工作日内支付相应延期费用。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方在合同约定的工期内完成工程，并确保工程质量。

2.甲方有权要求乙方在发生延期时，及时通知监理方，并采取有效措施缩短延期时间。

3.甲方有权要求监理方对延期原因进行审查，并对乙方延期行为进行监督。

五、乙方的责任及违约限制

1.乙方应按照合同约定，在规定工期内完成工程，并确保工程质量。

2.乙方如发生延期，应立即通知甲方和监理方，并采取措施缩短延期时间。

3.乙方如因自身原因导致延期，应承担全部责任，并支付相应延期费用。

4.乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

六、监理方的责任及权利

1.监理方负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，并及时向甲方和乙方反馈。

2.监理方有权要求乙方纠正施工过程中的错误，并采取措施确保工程质量。

3.监理方有权对乙方延期行为进行审查，并提出处理意见。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

1.如因不可抗力或其他原因导致本合同无法继续履行，三方应协商一致解除本合同。

九、附件

1.《公路工程施工合同》

2.乙方延期费用计算书

3.有关地质条件、不可抗力等方面的证明材料

十、第三方介入的意义和目的

1.引入监理方，确保工程质量和进度，维护甲方权益。

2.明确三方责任，防止因责任划分不清导致纠纷。

十一、甲方为主导的目的和意义

1.确保工程按期完成，降低延期风险。

2.提高工程质量，满足甲方需求。

3.明确责任，保障甲方权益不受侵害。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“承租方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

甲方（以下简称“出租方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“担保方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于乙方与甲方于____年____月____日签订的《租赁合同》（以下简称“主合同”），为保障租赁物的使用安全和租赁关系的稳定，特引入丙方作为担保方，对本合同执行情况进行担保。经三方友好协商，特订立本《租赁延期补充合同》（以下简称“本合同”），以资共同遵守。

一、延期原因及责任划分

1.租赁物在使用过程中出现不可预见的技术问题，导致乙方无法按时交付使用。

2.甲方因资金周转困难，无法按原合同约定时间提供租赁物。

3.其他经三方协商一致认定的原因。

4.若因甲方原因导致的延期，甲方应承担全部责任；若因乙方原因导致的延期，乙方应承担相应责任；若因担保方原因导致的延期，担保方应承担相应责任。

二、延期范围及期限

1.租赁物及其相关使用权的延期。

2.延期期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、担保费用及支付方式

1.担保费用计算方法：根据租赁物价值、预期延期天数和担保方约定的担保费率计算。

2.担保费用支付方式：乙方应在每季度末前支付担保费用，丙方应在收到上述费用后的____个工作日内确认并开始履行担保责任。

四、乙方权益保障

1.乙方有权要求甲方在合同约定的交付时间内提供符合约定的租赁物。

2.乙方有权要求担保方在延期期间确保租赁物的使用安全和稳定。

3.乙方有权要求担保方在租赁物出现问题时，及时协助解决问题。

五、甲方的责任及违约限制

1.甲方应按照合同约定，在规定时间内提供符合约定的租赁物。

2.甲方如因自身原因导致延期，应提前通知乙方和担保方，并采取措施缩短延期时间。

3.甲方如违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

六、担保方的责任及权利

1.担保方负责对租赁物的使用情况进行监督，确保租赁物的安全和稳定。

2.担保方有权要求甲方在延期期间继续履行合同义务。

3.担保方有权要求乙方在延期期间合理使用租赁物，不得损害租赁物的安全。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

1.如因不可抗力或其他原因导致本合同无法继续履行，三方应协商一致解除本合同。

九、附件

1.《租赁合同》

2.担保费用计算书

3.租赁物使用和维护的相关规定

十、乙方为主导的目的和意义

1.确保乙方在延期期间能够合理使用租赁物，保障乙方利益。

2.明确担保方的责任，减少乙方在使用过程中的风险。

3.提高租赁合同的执行效率，维护租赁关系的稳定。