道路隧道施工合同

第第页合同编号:________道路隧道施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同（以下简称“本合同”）由以下双方签订：甲方：__________（施工单位名称）乙方：__________（业主单位名称）合同编号：__________签订日期：__________合同期限：__________本合同双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方在乙方指定的道路隧道工程中承担施工任务，乙方支付相应工程款等相关事宜达成如下协议：1.甲方作为施工单位，负责乙方指定的道路隧道工程的施工建设，确保工程符合国家相关法律法规、技术标准和质量要求。2.乙方作为业主单位，负责施工所需的土地、材料、设备等，并按时支付工程款。3.本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保道路隧道工程的顺利进行，保障双方合法权益。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同道路隧道工程的总造价为人民币__________元整（￥__________），具体金额以双方最终确认的工程结算为准。2.工程进度款：甲方根据工程进度，按照以下比例向乙方申请支付进度款：-施工准备阶段：合同总价款的10%-土建施工阶段：合同总价款的40%-隧道施工阶段：合同总价款的30%-竣工验收阶段：合同总价款的20%3.支付方式：-甲方应在每月的最后一个工作日前，向乙方提交上月工程进度款申请，并附上相关证明材料。-乙方应在收到甲方申请后的十个工作日内，按照约定的进度款比例支付款项。-甲方有权根据工程进度调整支付申请，乙方应予以配合。-任何未按时支付的款项，甲方有权要求乙方支付逾期利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：-甲方有权要求乙方按照合同约定必要的施工条件，包括但不限于土地、材料、设备等。-甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务，并对施工质量负责。-甲方有权要求乙方支付合同约定的工程进度款。-甲方应确保施工过程中的安全，遵守国家相关安全生产法律法规，防止安全事故的发生。2.乙方权利与义务：-乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。-乙方应按照合同约定的时间支付工程进度款。-乙方有权对甲方的施工质量进行监督检查，并要求甲方进行整改。-乙方应负责协调处理施工过程中与周边居民、单位的关系，确保施工顺利进行。3.双方共同权利与义务：-双方应共同遵守国家有关工程建设的法律法规，确保工程合法合规。-双方应就工程进度、质量、安全等问题进行定期沟通，及时解决施工过程中出现的问题。-双方应共同维护工程的形象和利益，不得损害对方合法权益。-双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的工程移交、验收和保修事宜。四、质量保证与服务1.质量保证：-甲方承诺施工质量符合国家相关标准、规范和设计要求。-甲方应使用符合质量标准的材料，不得以次充好。-甲方应定期进行工程质量自检，确保工程质量符合要求。-乙方有权对施工质量进行监督和检验，甲方应予以配合。-如发现质量问题，甲方应在接到乙方通知后七日内进行整改，直至满足质量要求。2.服务保证：-甲方应必要的施工技术支持和咨询服务。-甲方应按照合同约定的时间完成施工任务，不得无故拖延。-甲方应保证施工期间的现场安全和环境卫生，及时清理施工垃圾。-甲方应在施工过程中遵守环境保护法规，减少对周边环境的影响。-甲方应按照合同约定工程保修服务，保修期限自竣工验收合格之日起计算。3.服务响应：-对于乙方提出的合理服务要求，甲方应在接到通知后二十四小时内予以响应。-如遇紧急情况，甲方应立即采取措施，确保工程安全和质量不受影响。4.质量纠纷处理：-如出现质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、履行与变更1.履行：-双方应严格按照合同约定履行各自的义务，包括但不限于工程进度、质量保证、支付款项等。-甲方应在合同约定的工期内完成施工任务，并保证工程质量。-乙方应在合同约定的支付期限内支付工程进度款。-双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。2.变更：-合同的任何变更必须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。-任何因不可抗力导致合同无法履行或需要变更的情况，双方应立即通知对方，并协商解决。-因设计变更、工程量增减、材料价格变动等原因，导致合同总价调整的，双方应重新协商并签订补充协议。-任何变更均不影响合同其他条款的效力。3.履行期限的延长：-因乙方原因导致甲方施工进度延误的，乙方应承担相应的责任，并延长甲方施工期限。-因不可抗力导致甲方施工进度延误的，双方应协商决定是否延长施工期限。-任何施工期限的延长均应在合同约定的期限内完成。六、保密条款1.双方对本合同及其相关文件、技术资料、商业秘密等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：-本合同的内容、条款及签订情况；-项目的具体设计、施工方案、技术参数；-双方的财务状况、经营状况、商业计划；-任何其他双方认为需要保密的信息。3.保密期限自本合同生效之日起至合同终止后三年止。4.双方在履行合同过程中产生的任何争议，均应遵守保密义务，不得泄露任何保密信息。5.任何一方违反保密义务，导致对方遭受经济损失的，应承担相应的法律责任。6.本保密条款的效力不受合同解除或终止的影响，双方仍应遵守其规定。七、争议解决1.双方在履行本合同时发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，确保工程顺利进行。4.诉讼期间，任何一方不得擅自变更、解除合同，除非法院裁定或仲裁机构裁决。5.双方同意接受仲裁机构或法院的最终裁决，并承诺履行裁决结果。6.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费等，由败诉方承担，除非裁决另有规定。7.在争议解决期间，如因争议导致工程延误或费用增加，双方应协商解决，合理分担损失。8.本合同争议解决条款的效力不受合同其他条款的影响。八、其它条款1.合同解除：在以下情况下，任何一方有权解除合同：-另一方严重违反合同约定；-因不可抗力导致合同无法履行；-经双方协商一致。2.合同终止：合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时，合同终止。3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。5.合同份数：本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。6.合同解释：本合同如有歧义，应以中文文本为准。7.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。8.合同修改：本合同的任何修改均需经双方书面同意，并签署修改协议。9.合同通知：本合同项下的通知应以书面形式发送至双方约定的地址。10.合同争议：本合同的争议解决方式为本合同“七、争议解决”条款所述。九、合同签署本合同经甲乙双方代表认真审阅，充分